【精】建筑工程施工合同
隨著時間的推移,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
建筑工程施工合同1
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據(jù)_________市建委有關規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經(jīng)甲方簽證認可后按實結算;養(yǎng)護期間由于乙方原因造成苗木死亡的`,均由乙方按合同規(guī)格要求補植;
5.種植質量應根據(jù)_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的_______%;
3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,圖紙預算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總日歷天數(shù) 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的`期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
建筑工程施工合同3
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包方式、范圍及材料供應
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同價款
金額(大寫): ¥:
五、適用法律、標準及規(guī)范《合同法》、現(xiàn)行《施工規(guī)范》、《驗收規(guī)范》和有關執(zhí)行標準及規(guī)范。
六、決算方式:
七、安全施工、文明施工。
1.承包人必須有現(xiàn)場安全施工管理機構,配備專職安全員。在施工過程中,必須遵守操作規(guī)程,搞好安全生產(chǎn)、安全施工,保證人員的人身安全,獨立承擔大小安全事故和其他責任事故的責任。
2.承包人必須精心組織,加強現(xiàn)場管理,做到文明施工,每天做到工完場清,在發(fā)包人領導下,做好與其他施工單位的.協(xié)調(diào)、配合工作。
八、合同價款的支付
雙方約定的工程款支付時間:①工程開工按工程形象進度的 %付款。②工程竣工驗收評為合格,辦理完工程結算后再付工程總造價的 %,③剩余5%的尾數(shù)作為質量保修金,待工程保質期滿無質量問題后付清。
九、工程變更
組織施工中,如必須變更設計,以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結算依據(jù)。
十、其他
本工程嚴禁轉包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消施工資格,作退場處理,并處以承包人 元罰款,從工程款中扣除。
十一、質量保修期
質量保修期從工程實際竣工驗收之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質量保修期。
工程竣工后,經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間,組織竣工驗收。驗收合格后,由乙方負責養(yǎng)一年內(nèi)的維修、保養(yǎng),費用由承包人負責。一年后無明顯質量問題,驗收合格后,辦理結清尾款手續(xù)。結尾款時時必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。
十二、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同一式捌份,雙方各執(zhí)肆份。
十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人: 承包人:
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同4
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預留10%為質量保證金,完工________年內(nèi)無質量問題,清尾款。
五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質量要求 乙方應當按照國家規(guī)定的.房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同5
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號樓工程施工及有關事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區(qū) 。
2.工程地點:長治市----------。
3.工程立項批準文號: 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容: 商住樓建安工程 。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日。
工期總日歷天數(shù): 天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質量標準
工程質量符合 合格 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價格形式: 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理: 。
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發(fā)包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí) 4份,承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內(nèi)容:___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總日歷天數(shù)___天。
四、質量標準
工程質量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的.文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規(guī)范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____年__月__日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同6
甲方:乙方:
為加快園區(qū)的工程施工進度,甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內(nèi)的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、工程承包單價及結算方式
1.人工挖土方:
8.0元3
2.C10墊層:2303
3.C25砼基礎地梁構造柱等:2603
4.砌磚:268元3
5.模板制安:26元㎡
6.鋼筋制安:4300噸
7.粉刷:18元㎡
8.回填土:
4.0元3
9.內(nèi)外腳手架:
6.5元㎡
10.灌注樁:
95元結算方式:各項目工程量以實際完成數(shù)量為準,另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款,余款待驗收合格后一個月內(nèi)再付。
四、施工期限:自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程質量:嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質量要求必須符合國家頒發(fā)的'施工驗收規(guī)范和質量標準,工程質量必須全部達到合格,如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全:施工場地必須采取必要的安全防護措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項:甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效,本協(xié)議為一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):簽訂日期:
建筑工程施工合同7
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方在北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
二、工程地址:邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
三、建筑面積:全框架結構共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調(diào)板按半面積計算)。注:括號內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計算面積,但水電由甲方負責施工,工資由甲方付款。
四、承包范圍及內(nèi)容
1、主要內(nèi)容:按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3。8米,0。00以下按實結算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實計算。
3、水、電由甲方負責。
4、室內(nèi)留門洞,粉好門套,預制構件由甲方購買。
五、材料材料及工程質量要求
1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、
2、乙方應認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質量達不到規(guī)范質量標準,乙方承擔一切責任,工程質量達不到規(guī)范標準的部分,乙方按照甲方的.要求標準和重新施工,直至符合規(guī)范標準合格為止,所有費用由乙方負責。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
六、承包方式及合同價款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內(nèi)鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用,乙方負責綁扎,外架由乙方負責。
七、工期要求
工期總共為180天,自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。
八、付款方式
工程總價約為32。736萬元,簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
九、雙方責任
1、甲方應保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預期進度由甲方負責。
2、甲方未按合同規(guī)定履行自己應負的責任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應賠償給乙方造成的實際損失。
3、承包人不得將承包工程轉包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責,協(xié)助保密等義務。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,合同自簽字生效,發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務,承包人自發(fā)包人交付竣工結算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同8
發(fā)包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
承包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
工程立項批準文號:
資金來源:
工程承包范圍:
二、合同工期
合同工期總日歷天數(shù)__________天
開工日期:_____年_____月_____日
竣工日期:_____年_____月_____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為:________________
人民幣(大寫)_________(_________元);
其中:(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫)____(____元);
。2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫)____(____元);
。3)專業(yè)工程暫估價金額:
人民幣(大寫)____(____元);
。4)暫列金額:
人民幣(大寫)____(____元)。
2、合同價格形式:________________
四、工程質量標準
工程質量符合_______質量標準
五、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權利義務
1、發(fā)包人派駐的工程師
姓名:____________________;職務:_____________________;
職權:___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師
姓名:____________________;職務:_____________________;
發(fā)包人委托的職權:_____________________________________;
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權:________________________________。
3、不實行監(jiān)理的,工程師的職權:___________________________________。
4、承包人代表
姓名:____________________;職務:_____________________;
職權:_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表
姓名:____________________;職務:_____________________;
職權:___________________________________________________。
七、工程價款結算
1、合同簽訂三日內(nèi),甲方應付工程總造價的`_____%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi),甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內(nèi)甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應按施工技術標準進行質量控制,每道工序完成后,專職質量檢查員應進行檢查。
2、施工時對路基的中線樁位進行放樣測量,對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣,由專職質量檢查員組織監(jiān)理對測量放樣進行復測,保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路基填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后,在平整度符合規(guī)定標準的基礎上,采用灌砂法進行檢驗路基壓實度,檢驗合格,并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質量檢查員應對鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時進行復核檢查,特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應進行檢查驗收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動、轉折、移位等情況。
九、維修責任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應當在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的,發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結構安裝的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定,立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4、質量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收
十、違約責任
發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失,應當支付相應的賠償。
十一、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
建筑工程施工合同9
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的`金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,甲方同意將石壩小學操場西面60米5米直跑道交予乙方施工。為明確甲、乙雙方在工程中的權利、義務和經(jīng)濟責任,特簽訂本合同共同遵守執(zhí)行。
一、工程情況
工程名稱:60米5米直跑道
施工地點:石壩小學操場西
二、工程范圍及內(nèi)容
按照甲乙雙方可確認的設計方案及協(xié)定的內(nèi)容進行施工,工程承包主要內(nèi)容:
60米5米直跑道的施工。
三、合同工期:
1、本工程工期從收到甲方通知后起計,5個工作日完成。
2、有以下原因之一者,由甲方或監(jiān)理簽證確認后工期可以順延:
a.甲方在施工期間修改設計,并相應增減乙方施工的工程量或影響乙方下道工序的施工;
b.因不可抗力的自然災害等事件影響;
c.因甲方原因造成的工期延誤;
d.風雨潮濕天,不宜施工的。
四、工程質量要求:合格。
五、合同價款
1、施工過程中,甲方根據(jù)材料款及用工數(shù)進行付款。
2、工程費用:
路基石160塊
13.5元2160元石子4車800元3200元水泥8包20元160元沙子一車250元石粉2車550元1100元人工:大工5250元1250元小工5150元750元
總計大寫:捌仟捌佰七十元整小寫:8870元
六、付款方式與工程結算
工程結束后轉賬
七、工程驗收
1、材料進場,乙方須提塑料材料的出廠合格證及質檢報告。
2、在工程施工進程中,乙方所使用的材料、人力技術、施工程序、施工質量必須按照合同及承諾、行業(yè)標準要求執(zhí)行。
3、乙方必須按照雙方確認的要求進行施工。
4、工程施工完畢,乙方提前兩個工作日書面通知或口頭通知甲方驗收;如甲方在約定驗收時間內(nèi)未能驗收或投入使用或進行下一道工序,則雙方同意視為自動驗收合格處理。
八、竣工交付后服務
乙方為本工程向甲方提供________年保修。如因地震及人力不可抗力的自然災害,或因原地基及認為破壞、不正當使用等原因而引起的問題不屬于乙方保用范圍。
九、甲方責任
1、甲方負責提供工地上的`用水、用電、臨時倉庫、材料堆放地點及其它與施工相關事宜,費用由甲方負責。
2、在乙方進場施工前,甲方必須提供已完成符合要求的基礎,如因原基礎原因造成面層損壞(例如原基礎沉降引起面層的質量)與乙方無關。
十、乙方責任
1、委派為現(xiàn)場管理代表,按施工安全、質量規(guī)范做好文明施工、安全施工。
2、乙方有責任為所有現(xiàn)場施工人員購買人身保險,在施工過程中乙方施工人員發(fā)生人身安全事故,由乙方負責。
3、乙方進場后必須接受管理人員及現(xiàn)場監(jiān)理的監(jiān)管并予以積極配合。
4、若出現(xiàn)質量爭議,應提交質檢部門裁定。
十一、爭議的解決
1、在合同執(zhí)行中,若發(fā)生未盡事宜,雙方經(jīng)協(xié)商,可簽訂補充合同。
2、在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決,可提請主管部門調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)不成,則提交____市仲裁委員會提請訴訟。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本合同雙方簽署后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方(以下簡稱甲方): 承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:xxx。
二、工程地點:xxx。
三、工程施工范圍及技術要求:
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:
本工程預算價為xx萬元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式:
包工包料。
六、結算方式:
本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期:
工期總日歷天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的'日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求:
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項:
1、乙方必須具備相應的施工資質,經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:施工圖紙及工程預算書
甲 方(蓋章): 乙 方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同12
建設單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
工程名稱:工程
為了切實加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理,依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》建設部《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99),雙方本著平等、自愿的原則,簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權力、責任和義務,確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工現(xiàn)場臨時用電的安全。
一、甲方的權利、責任和義務:
1、貫徹落實國家有關施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定,對施工現(xiàn)場進行全面的安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查并對施工現(xiàn)場臨時用電進行安全檢查與指導。
2、對乙方施工區(qū)域進行安全生產(chǎn)和文明施工檢查;及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為,并按照有關規(guī)定予以查處。對乙方施工區(qū)域內(nèi)的重大安全事故隱患,應開具隱患通知單。
3、要求乙方提供施工現(xiàn)場《生產(chǎn)安全事故應急救援預案》。
4、建立健全施工現(xiàn)場各項安全生產(chǎn)管理制度。
5、對乙方的安全生產(chǎn)培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見,并監(jiān)督落實情況。
6、對乙方提出的安全生產(chǎn)要求積極提供幫助。
7、向乙方提供電源時,應與乙方辦理交接驗收手續(xù)。
8、按照有關臨時用電標準對乙方的臨時用電設備設施進行監(jiān)督和檢查。發(fā)現(xiàn)乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。并監(jiān)督整改落實情況。
9、對乙方特種作業(yè)人員的名單、操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。
二、乙方的權利、責任和義務:
1、遵守國家有關施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的法規(guī)和管理制度,建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度。嚴格執(zhí)行國家施工現(xiàn)場臨時用電及機械設備使用有關技術規(guī)范和安全操作規(guī)程,對施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的臨時用電負全面管理責任。
2、服從甲方安全生產(chǎn)管理。
3、乙方必須為施工作業(yè)人員參加人身意外保險。
4、乙方造成生產(chǎn)安全事故,導致人員傷亡時,由乙方承擔事故責任和經(jīng)濟責任。
5、未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓和無證人員,不得上崗作業(yè)。
三、安全用電
1、向甲方提供書面的臨時用電申請。設備設施需要增容時,必須重新辦理用電申請手續(xù)。
2、保證B級配電箱以下管轄區(qū)域內(nèi)各種用電設備、設施完好,臨時用電設施和器材必須使用正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,嚴禁使用假冒偽劣等不合格產(chǎn)品,加強維護保養(yǎng)工作,嚴禁各種機電設備帶病運行。保證臨時用電符合有關安全用電標準。
3、執(zhí)行臨時用電安全技術交底制度,對施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術交底,避免違章指揮、違章操作和誤操作,確保安全用電。
4、在使用甲方提供臨時電源時,對不符合臨時用電標準的電源,向甲方提出整改意見。有權拒絕在不符合臨時用電標準的電源的上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關于臨時用電方面存在的問題或隱患,必須按要求認真落實整改。
5、對特種作業(yè)人員進行上崗前的職業(yè)技能、安全生產(chǎn)等方面的培訓,未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓及培訓不合格和無證人員,不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員必須依照有關規(guī)定持上崗。向甲方提供特種作業(yè)人員花名冊、操作證復印件和培訓記錄。
四、機電設備使用
1、乙方應向甲方提供機械設備相關的技術文件和出廠說明書,還必須提供具有專業(yè)資質的檢測、檢驗單位出具的安全技術檢測證明,否則,不得投入使用。
2、起重機械設備的`安裝和拆卸必須由有資格的單位和專業(yè)人員進行,并應有專人定期進行維修和保養(yǎng),對達不到安全要求又不能修復的機械設備,必須即停用,撤離施工現(xiàn)場。
五、人員安全
1、參加施工作業(yè)的一切人員,必須遵守安全生產(chǎn)紀律,必須佩帶工作證(卡)并戴好安全帽進入施工現(xiàn)場,在作業(yè)中嚴格遵守本安全技術操作規(guī)程的有關規(guī)定,安全上崗,不違章作業(yè),不擅離工作崗位,不亂串工作崗位,嚴禁酒后作業(yè),并按規(guī)定穿衣著鞋,正確使用、保管個人安全防護用品。
2、必須按規(guī)定使用安全帶,安全帶必須高掛低用,掛設點必須安全、可靠。
六、違反安全管理規(guī)定處罰辦法
1、對嚴重違規(guī)操作及存在重大安全隱患未能造成損失和影響的,處予罰款500元,造成損失或影響的,除承擔所造成的全部經(jīng)濟損失及責任外,處予罰款1000元~5000元。
2、進入施工現(xiàn)場乙方人員必須佩帶安全帽 未佩帶安全帽進入現(xiàn)場罰款10元。
3、不允許施工人員酒后作業(yè) 酒后進入現(xiàn)場罰款100元。
4、高空作業(yè)不系安全帶罰款500元。
5、非專業(yè)操作人員嚴禁使用各種機械設備,違反罰款100元~1000元。
6、施工現(xiàn)場嚴禁打架斗毆、聚眾賭博,違反罰款100元。
7、罰款發(fā)生后,在下一次撥付工程款時,全額扣除。
本協(xié)議書一式兩份,甲乙雙方各保存一份。
本協(xié)議與雙方簽定的施工合同時效相同。簽定施工合同的同時,簽定本協(xié)議。施工合同到期后,本協(xié)議同時終止。
甲方單位(章) 乙方單位(章)
代表人:項目負責人:
年月日
建筑工程施工合同13
第一部分協(xié)議書發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________承包人(全稱):__________________...
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內(nèi)容:______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數(shù)_________________天
四、質量標準
工程質量標準:__________________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
。薄⒈竞贤瑓f(xié)議書
。病⒅袠送ㄖ獣
。场⑼稑藭捌涓郊
。、本合同專用條款
。、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
。、圖紙
。、工程量清單
。、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的.組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點: _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________賬號:______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
建筑工程施工合同14
發(fā)包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第1條工程概況
1.1工程名稱:__________________
1.2工程地點:__________________
1.3承包范圍:__________________
1.4承包方式:__________________
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月竣工。
1.6工程質量:合格
1.7合同價款(人民幣大寫):_________(預算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線等不受損壞,并承擔相應費用。
2.4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表,電話負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。
4.2非因甲方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程驗收:
(1)工程具備隱蔽驗收條件前,乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關資料)通知公司簽字確認。
(2)經(jīng)驗收合格,甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內(nèi)未到場驗收,則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收,當提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求剝露,并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格,按公司制度執(zhí)行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經(jīng)濟損失和工期拖延均由乙方承擔。
5.3本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.4工程竣工后,乙方書面報告申請通知甲方驗收,甲方自接到驗收報告5日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可后,辦理移交手續(xù)。
第6條關于工程價款結算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款:
(1)暫定價格:_________(見預算)
(2)竣工結算:按預算單價,如清單中沒有的`,甲乙雙方協(xié)商定價,以實際發(fā)生工程量結算。
(3),付款方式:自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進場)付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付總工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工驗收合格后付至_________%,質保期為一年,一年期滿后一次性結清。
6.2工程完工后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結清工程款。
第7條有關質保期內(nèi)的維修約定
7.1、保修范圍:凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等均屬乙方保修責任范圍。
7.2保修期限:從交付之日起計算,裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用:工程中已含保修費用,乙方收到通知后在約定時間24小時內(nèi)給人修理,否則甲方有權通知其他單位進行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除,并按甲方的工程制度進行相應處罰。
7.4材料采購與檢驗:
a甲方采購的材料或設備到場,乙方派人與甲方代表一起驗收,驗收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的損壞或丟失,由乙方承擔賠款。
B乙方采購的材料到場,乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復印件)等書面報批甲方代表,同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設計、規(guī)范及封樣材料要求的材料,不予進場。乙方應重新采購并報驗,并承擔由此發(fā)生的一切費用。
第8條有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.2乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生,乙方承擔一切責任,甲方不負責賠償。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前,甲、乙雙方就本工程的有關約定事項,未經(jīng)本合同確認的,一律無效。
10.2本合同簽訂后,有關合同條款的變更應訂書面補充協(xié)議,并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。
第11條合同份數(shù)
本合同正本兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第12條其它約定
因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點及材質不明確,故所有工程量以清單單價為準,本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結算。
合同訂立時間:__________________
合同簽訂地點:__________________
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同15
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協(xié)議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于 ,四至為:東至 ,南至 ,西至 ,北至 ,使用年限為50年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關手續(xù)或需經(jīng)有關主管機關批準,甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監(jiān)督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后10天內(nèi)動工,180天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
。ㄒ唬⒃摻ㄖこ炭⒐を炇蘸细窈30日內(nèi),甲方以不低于實際建設成本的15%支付乙方投資回報。
。ǘ⒃摻ㄖこ炭⒐を炇蘸细窈,甲方每年支付乙方20%的.實際建設成本,每年的12月30日前一次性全額支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的12月30日前一次性全額支付,所有款項在20xx年12月30日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的 20%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在濟寧市市中區(qū),凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《山東省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》,由濟寧市中區(qū)人民法院或濟寧市中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方:某市開發(fā)區(qū)管委會(蓋章,法人簽字)
乙方:某公司(蓋章,法人簽字)
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑裝飾工程施工合同11-07
建筑裝飾的工程施工合同11-17
建筑裝飾工程施工合同08-17
建筑工程施工合同04-29
建筑工程施工合同05-30
建筑工程施工合同06-27
建筑工程施工安全合同02-21
建筑工程施工合同通用09-27
精品建筑工程施工合同09-08
建筑工程施工勞務合同11-19