服裝加工合同(集合15篇)

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家整理的服裝加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

服裝加工合同1

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲、乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，經友好協(xié)商，達成如下合作條款：

　　一、合作方式

　　甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關的所有原輔材料和制圖工具，進行技術指導和訂單質量跟蹤，乙方以最低保底加工費和計件加工費相結合的形式給付甲方加工費。

　　二、合作期限

　　壹年，自 年 月 日 年 月 日。合同期滿，若雙方愿意繼續(xù)合作，雙方須提前三個月洽談合作條款。

　　三、合作條件

　　(一)設備：甲方確�，F有設備正常運行，維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產設備完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費(附設備請單)。

　　(二)乙方用甲方服裝加工生產線工人。

　　(三)合同簽訂當日付清第一月加工費，共計人民幣 元整(小寫 元)。

　　四、生產安排

　　由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產和質量管理，各負其責。()雙方依據訂單充分溝通、協(xié)商，合理安排生產計劃，甲方在不違背河南省天霖地工貿有限公司管理規(guī)定的.情況下保證正常的生產時間，每天8個小時，每月26個工作日(國家法定節(jié)日正常休息)。

　　五、加工費用及結算方式

　　(一)加工費用：每批產品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均 元。當月加工費低于保底加工費時，按照保底加工費結算。

　　當月水電費用由乙方負擔。

　　(二)結算方式：先付款后加工。乙方應于每月 日前支付上半月的保底加工費。 日前支付下半月保底加工費。月底統(tǒng)算后支付當月實際加工費。

　　六、質量要求

　　(一)乙方負責生產工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等，甲方必須按乙方要求配合好生產過程中各環(huán)節(jié)的質量管理和生產管理，確保成品質量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定，超損耗部分，分析原因，劃清責任，由雙方協(xié)商解決。

　　(二)乙方派駐2-4名男性技術人員指導生產，在甲方場地驗收產品質量，甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝，出貨前乙方發(fā)現產品不合格，甲方無條件進行返修，直至合格。經乙方檢驗合格的成品，出甲方加工現場后出現質量問題甲方不承擔責任。

　　七、違約責任

　　乙方超過雙方約定的結算日沒有及時結算(法定節(jié)日順延)，滿七個工作日甲方有權終止合同，乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金，甲方有權留置乙方材料或成品。雙方合同期內任何一方違約，違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。

　　八、其 他

　　甲方為乙方人員辦理有關出入手續(xù)，乙方人員要服從甲方管理，自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度。

　　九、所加工產品不得用于出口

　　十、協(xié)議期滿后，甲方必須保證乙方有在同等條件下優(yōu)先續(xù)簽的權利。

　　十一、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

　　十二、未盡事宜，合同雙方另行協(xié)商解決。

　　十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　負責人(簽章)： 負責人(簽章)：

　　經辦人： 經辦人：

　　年 月 日 年 月 日

服裝加工合同2

　　甲方（供應方）：_____________

　　合同編號：_____________

　　乙方（加工方）：_____________

　　簽定地點：_____________

　　現經雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：

　　一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________

　　制單 款號 貨品 名稱 數量 貨期 單價 每 件 成本價 備注

　　二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用�？p紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

　　四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的`1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　七、大貨送甲方做尾部工序的，發(fā)現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執(zhí)或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執(zhí)，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

　　八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

　　十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方（章）：________________

　　乙方（章）：______________

　　授權代表（簽字）：______

　　授權代表（簽字）：________

　　電話：____________________

　　話：____________________

　　簽訂日期________年____月____日

　　簽訂日期________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　簽訂地點：_____________

服裝加工合同3

　　定作方（甲方）：簽訂日期

　　加工方（乙方）：交貨日期

　　一、委托加工明細（數量以最后實際成品入庫數為準）

　　二、質量技術要求：

　　1）甲方明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　2）乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決，否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　三、生產技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：

　　1）甲方提供；乙方嚴格保密，保證不外泄，不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售，否則負相應法律責任。若生產完畢，樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。

　　四、交貨期和成品質量要求

　　1）乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的'1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　2）乙方交貨成品數量缺失，以每件為單位，每件按貨品的成本價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　3）若由乙方做尾部進行包裝的，賣出后出現退貨現象的，有乙方承擔20元的退換貨郵費并完成該次品的維修工作，若不維修或者維修不了的按成本計算，在加工費中扣除。

　　4）若大貨送甲方做尾部工序的，發(fā)現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執(zhí)，甲方尾部幫手配片、返執(zhí)，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3、00元計算，在加工費中扣除。

　　4）布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　5）甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0、1元/粒，鈕門0、025元/粒，打棗0、018元/粒，剪線0、2元/件。

　　五、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　六、解決合同糾紛的方式：雙方協(xié)商解決，解不成時，到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；

　　七、雙方協(xié)商的其他條約

　　法定負責人：法定負責人：

　　委托代理人委托代理人：

　　單位地址：單位地址：

　　_____年____月____日

服裝加工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方根據平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體（后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業(yè)員、設備維護人員）職業(yè)服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協(xié)商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

　　一、銷售商品

　　甲方定制服裝的名稱、款式說明、數量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。）

　　二、款式和面料說明：

　　以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。

　　三、供貨說明：

　　鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。

　　四、質量標準：

　　乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存?zhèn)潋炟洠┖凸に噯螢闇�。甲方收到產品后如有不合適，乙方負責無償

　　修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。產品在一年內如出現非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協(xié)助修改解決。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的.確認；

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認；

　　3、繡制標徽工藝的確認；

　　4、縫紉手工藝的確認；

　　5、其他質量問題的確認；

　　五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、交貨方式和付款條件：

　　1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。

　　2、交貨地點：甲方所在地辦公區(qū)。

　　3、交貨時間： 年 月 日之前交貨。

　　4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格后于7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩余10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。

　　七、付款方式：

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

　　2、甲方收到發(fā)票后以現金方式與乙方結算。

　　八、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

　　4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20％-50％作為賠償；

　　5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20％支付違約金；

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；

　　7、產品交付提出異議的期限：收到產品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執(zhí)行。

　　九、其他：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、爭議解決：合同執(zhí)行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

服裝加工合同5

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規(guī)，為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，保障雙方的利益，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第一條加工項目

　　1.名稱：_______型號：______數量：_______單價：______規(guī)格：______顏色：______材質：________

　　2.名稱：_______型號：______數量：________單價：______規(guī)格：_______顏色：_______材質：___________

　　3.名稱：_______型號：_______數量：_______單價：_______規(guī)格：_______顏色：_______材質：___________

　　加工費(含運費、針線費)：_______元，大寫：________元合計人民幣：______元，大寫：________元。

　　第二條物料驗收

　　乙方對甲方發(fā)出的.物料應進行驗收，驗收核對后需在甲方《發(fā)貨單》上簽字認可，若因乙方浪費造成物料損耗，乙方必須賠償一切損失。

　　第三條加工要求

　　乙方必須嚴格按照甲方的生產工藝要求，參照甲方簽名確認的正確樣衣進行生產。

　　第四條樣品

　　在生產大貨前，乙方必須制作______件產前樣，送甲方生產管理或業(yè)務跟單員確認后方可生產大貨。

　　第五條甲方權利

　　乙方在生產大貨時甲方有權不定時安排生產管理人員進行品質檢查，并寫出有效書面檢查報告告知乙方糾正，如不糾正一切后果由乙方負責;該人員只負責質量檢查和生產進度匯報，不代表甲方與乙方達成的其它協(xié)議。

　　第六條合同終止

　　乙方未經甲方同意不得將產品轉發(fā)其他加工廠生產加工，若出現類似情況甲方有權終止合同，乙方要賠償甲方因此造成的經濟損失。

　　第七條產品檢驗

　　甲方收到乙方加工的產品后，要安排檢驗人員進行檢驗，如發(fā)現質量不符合甲方要求，甲方有權通知乙方在規(guī)定時間內進行重查和返工。如乙方沒按時按要求進行返工，甲方將有權自行安排人員進行重查和返工，一切費用由乙方承擔，然后在加工費中扣除。

　　第八條違約責任

　　乙方必須按照甲方要求的交貨日期保質保量準時交貨，如有延誤貨期，造成產品滯留或空運，一切損失和費用由乙方負責;乙方必須按照甲方發(fā)給的數量交出成品，若有少數以______倍的成本價賠償給甲方，若因甲方原材料延誤，甲乙雙方應協(xié)商延遲交貨期，并簽訂補充協(xié)議書。

　　第九條合同期限

　　本合同有效期為____年，自______年______月______日至______年______月______日止。

　　第十條合同解除

　　有下列情形之一的，當事人可以解除合同：

　　1.合同期限屆滿，甲乙雙方不再續(xù)簽本合同;

　　2.甲乙雙方通過書面協(xié)議解除本合同;

　　3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

　　4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

　　5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

　　第十一條付款方式

　　1.在無其它特殊情況下，甲方在乙方交貨后______天內付清相應的加工費。

　　2.支付方式為下列第_______種形式

　　(1)現金支付

　　(2)以銀行轉賬方式支付費用

　　開戶行：__________________________________

　　戶名：__________

服裝加工合同6

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的.方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條 結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條 其他：

　　1．根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

服裝加工合同7

　　供方：

　　需方：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。

　　二、質量標準：執(zhí)行國家標準，采用版型。

　　三、面料：

　　料樣：（各留料樣）

　　四、交貨：由供方運輸到。

　　五、結算方式及期限：

　　合同簽訂后日內，預付貨款___萬元，剩余貨款交貨驗收后，全部付清。

　　六、如發(fā)生質量問題，由供方派人按照服裝行業(yè)技術標準進行鑒定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。

　　七、本合同簽訂后，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協(xié)商，另立協(xié)議書。

　　八、如有一方不履行合同條款規(guī)定，則合同相關管理部門按國家合同法規(guī)定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

　　九、供需雙方由于人力不可抗拒的'災害確屬非企業(yè)本身造成的原因不能履行合同時，經雙方協(xié)商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。

　　十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發(fā)生法律糾紛的起訴執(zhí)行地為陽泉郊區(qū)法院。

　　十一、其他未盡事宜，另訂附件。

　　十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。

　　供方：

　　負責人：

　　代表人：

　　需方：

　　負責人：

　　代表人：

　　年月日

服裝加工合同8

　　定作方（甲方）：承攬方（乙方）：____________

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品：

　　2、數量：以甲方下單為準、

　　3、單價：_______________

　　4、交貨期限：按乙方接單日起_________天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1、甲方提供一切原材料及配料。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，并在生產前制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限。

　　1、面料、輔料質量的確認;

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;

　　3、縫制工藝的確認;

　　五、技術資料、及保密要求

　　1、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行

　　加工、銷售;

　　2、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限。

　　甲方以合同約定的'交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準）。

　　七、交貨地點、運輸方式

　　1、乙方按照甲方指定的地點_________交貨。

　　2、運輸：甲方自備。

　　八、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值10%的違約金;

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　授權代表（簽字）：______

　　授權代表（簽字）：

　　簽訂時間：20學習年____月____日

　　簽訂地點：

服裝加工合同9

　　甲方：(承攬人)：____市______服飾有限公司

　　乙方：(定作人)：____服飾有限公司

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　____市根據《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，經甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工生產____品牌服飾，現達成協(xié)議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期。

　　二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

　　三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：

　　1、貨物在本合同生效之日起在____年09月18日到____年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點，運費由乙方承擔。

　　2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、包裝要求：

　　內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數量、貨號。

　　六、a.b.結算方式和付款方式：

　　按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發(fā)貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。

　　付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%。

　　七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的`，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執(zhí)一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。

　　甲方：____市______服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　日期：

　　乙方：____服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　日期：

服裝加工合同10

　　合同編號：

　　甲方：（發(fā)單方）

　　乙方：（接單方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及雙方協(xié)商的實際情況，甲乙雙方本著互惠互利、誠信合作的原則，就委托生產加工服裝合作事宜達成如下協(xié)議：

　　一、加工貨號、品名、數量、單價、布種。

　　二、甲方負責生產所需的有關物料提供，主要指：

　　1、產品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。

　　2、產品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。

　　3、甲方應在合同簽訂后天內提供面輔料。如無法按時提供，則交貨期順延。

　　三、加工要求：

　　1、乙方投產前，要經過甲方的產前樣確認；

　　2、乙方需配合甲方質管部門提供相關的質量和生產進度數據；

　　3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產，如果甲方有調整，急需要部分的顏色、號碼，乙方要積極配合；

　　4、甲方提供給乙方生產的款式，乙方應對外界絕對保密，如泄露給第三者，甲方將追究乙方的經濟責任和法律責任；

　　5、乙方必須以自己的設備、技術和勞動力資源完成工作，未經甲方同意，乙方不得將生產轉發(fā)給第三方生產；

　　6、乙方作為甲方的加工廠家，乙方要積極參加甲方生管部、質管部召開的各種相關會議。

　　四、品質要求：

　　1、乙方須嚴格按照國家質量技術監(jiān)督局發(fā)布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質量標準進行生產，乙方不行私自調整標準。

　　2、發(fā)現確實因為工藝的問題，需要在質量方面調整的，要經過甲方質管部門的書面確認。

　　3、乙方在生產過程中，出現質量問題的`，甲方有權責其賠償，成衣出現廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價在加工費中扣除；布料和輔料超耗的，按成本價扣其加工費。

　　4、甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到%以上；

　　5、乙方退回返工修復的產品，乙方應甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經發(fā)現，甲方有權要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴重后果。

　　五、交貨要素：

　　1、交貨期限：從______年______月______日起，至______年______月______日以前全部交清；

　　2、交貨地點：甲方指定的本公司倉庫。

　　3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數、箱內產品名稱及各規(guī)格、數量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。

　　4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。

　　5、運輸方式：乙方負責所有運輸費用。因產品的品質問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。

　　6、交貨隨附文件：裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。

　　六、交貨規(guī)定：

　　1、乙方必須嚴守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無法按期交貨，應由乙方填寫延期申請表經甲方負責人簽字同意。

　　2、如果因乙方自身的問題，而造成逾期交貨，逾期時間6天以上10天以內的，將扣除產品加工總價10%；逾期10天以上15天以內的，將扣除產品加工總價30%；逾期15天以上的，將扣除產品加工總價80%，并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經濟損失。出現逾期交貨15天以上的，甲方有權取消合同，并不負責乙方的任何損失。

　　3、如果乙方沒按甲方的要求生產，而造成碼號、顏色不齊，品質不良給甲方造成損失的，乙方應負賠償責任。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成交貨量達到整單加工產品總量60%的，甲方支付給乙方整單產品加工總價的30%；

　　2、乙方整單加工產品全部交清，并經過甲方驗收后的半個月內，甲方支付給乙方整單產品加工總價的60%；

　　3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。

　　八、爭議解決：

　　1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執(zhí)行；本合同未盡事宜，可通過簽訂補充協(xié)議處理。

　　2、雙方在合作過程中發(fā)生爭議，雙方可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。

　　九、合同生效。

　　本合同壹式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自簽訂之日起生效。十、合同附件、

　　1、《生產工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計劃單》；

　　2、《生產指令單》

　　甲方：

　　地址：

　　法定代表簽名蓋章：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：______年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　法定代表人簽名蓋章：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：______年______月______日

服裝加工合同11

　　定作方（甲方）：簽訂日期：

　　加工方（乙方）：交貨日期：

　　一、委托加工明細（數量以最后實際成品入庫數為準）款號：

　　顏色單位數量單價

　　略

　　二、質量技術要求：

　　1）甲方明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　2）乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決，否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　三、生產技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：

　　1）甲方提供；乙方嚴格保密，保證不外泄，不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售，否則負相應法律責任。若生產完畢，樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。

　　四、交貨期和成品質量要求

　　1）乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金：如超期一天按該貨品總價的2%扣款，如超期兩天按該貨品總價的4%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　2）乙方需提供真實裁片數量，若弄虛作假，乙方交貨成品數量缺失，以每件為單位，每件按貨品的成本價的`兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　3）乙方生產大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產（允許正負1cm誤差）。若大貨送甲方后，發(fā)現成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況，乙方每件按貨品的成本價予以賠償（加工費中扣除）。

　　4）乙方生產前需對布料、輔料核對，所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續(xù)使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。

　　5）甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到？____%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。

　　五、結算方式：

　　按甲方實際入庫數量結算，此月出的貨待下月____號前結算。如有特殊情況會另行通知。

　　六、解決合同糾紛的方式：

　　雙方協(xié)商解決，解不成時，到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；

　　七、雙方協(xié)商的其他條約。

　　法定負責人：____________________________

　　單位地址：____________________________

　　法定負責人：____________________________

　　單位地址：____________________________

　　委托代理人____________________________

　　委托代理人：____________________________

服裝加工合同12

　　訂做方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　秉著長期合作和互惠互利的出發(fā)點，經雙方協(xié)商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協(xié)商，由甲方委托乙方加工一批品牌牛仔褲。根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定雙方簽訂以下合同內容：

　　一、委托生產的產品要求：

　　(一)品種、規(guī)格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表;

　　(二)本合同采用乙方包工包料(FOB )，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收：

　　(一)產品前期檢驗標準;必須達到國家(FZ/T73005-20__)標準。

　　(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求：

　　(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準：

　　(一)產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　(三)規(guī)格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規(guī)定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　(四)大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。

　　(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　(六)質保期限：自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨：

　　(一)發(fā)貨清單：乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。

　　(二)發(fā)貨通知：甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發(fā)貨的品種數量，并傳真“發(fā)貨通知單”通知乙方發(fā)貨。

　　(三)運輸：乙方發(fā)貨時應認真、清晰、準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發(fā)貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發(fā)生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協(xié)助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣__￥

　　(二)交貨日期：見合同附件。

　　(三)付款方式：自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付%的合同定金，在甲方收到并確認物流“發(fā)貨通知單后”付此發(fā)貨數量的'%貨款。余款%在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清。

　　(四)結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　銀行賬號：

　　七、違約責任：

　　(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規(guī)格數量等)，甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　(二)乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　出現爭議雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份(含產品附表)，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　電話：電話：

服裝加工合同13

　　簽訂地點：

　　簽訂日期：

　　定作方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　第一條 加工成品

　　原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。

　　服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執(zhí)行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。 樣衣、生產工藝單作為合同的附件。

　　第二條技術資料、圖紙?zhí)峁?/strong>

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產過程中，發(fā)現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在2個工作日內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在2個工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第三條包裝方式

　　內用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。

　　第四條 服裝交付

　　1、交貨地址：__________________________

　　2、產品的交（提）貨期限：

　　第五條 服裝驗收：

　　甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在 生產過程中發(fā)現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：

　　1、驗收時間：______________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。 根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　5、經首次檢驗不合格的'加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第六條 報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項；

　　第七條 違約責任

　　1、甲方的違約責任

　�。�1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　（2）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　�。�3）無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。

　�。�4）無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。

　�。�5）甲方變更交付訂作物地點或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。

　　2、乙方的違約責任

　�。�1）未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修正和調換并承擔逾期未交付的責任；經過修正活調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的， 有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。

　　未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。

　�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　(7) 擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

服裝加工合同14