- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
有關承攬加工合同
隨著時間的推移,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編幫大家整理的有關承攬加工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
有關承攬加工合同1
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就涉及加工承攬合同糾紛的上訴案(_____年______民終字第____號)達成以下和解協(xié)議:
1、甲方確認,甲乙雙方未曾在____年下半年進行過任何加工業(yè)務。據(jù)悉,此前有人冒用乙方名義與甲方達成了加工業(yè)務,并稱其為乙方員工,但該人并非乙方的'員工,其行為未經乙方授權委托。乙方已對該無權代理行為做出聲明并拒絕追認。
2、甲方經過慎重考慮,決定撤回對該案的上訴。為了彌補甲方因此產生的經濟損失,乙方同意向甲方一次性賠償人民幣_________元,并由甲方向乙方提供相應的收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
有關承攬加工合同2
承攬方:___以下簡稱甲方
定作方:___以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_______年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸方式及費用承擔:甲方負責提供運輸服務,每件商品的運輸費用按元計算,共計元,所有費用由乙方承擔。若因運輸原因導致?lián)p失,甲方將負責賠償。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條支付方式及時限:在乙方收到全部定制物品并驗收合格后,雙方將辦理移交手續(xù)并進行結算,結算方式為銀行轉賬。乙方應在收到貨物后的`15天內完成付款。
第十二條甲方的違約責任
甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的。
2,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6,如果由甲方負責送貨,若因運輸造成定制物品損壞,甲方應承擔修理責任,確保物品達到合同規(guī)定的質量標準。否則,乙方有權拒絕接收貨物。
第十三條乙方的違約責任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3,若乙方未能按照合同規(guī)定的時間提供圖紙和其他技術資料,導致甲方無法繼續(xù)工作,乙方需承擔因停工待料而產生的損失。除非經過雙方協(xié)商并同意將交付定作物的日期順延,否則乙方應及時提供所需資料并承擔相應責任。
4,如果乙方未按合同規(guī)定時間付款,應根據(jù)中國人民銀行關于延遲付款的規(guī)定向甲方支付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條當合同規(guī)定的履行期限內,因為不可抗力原因造成定作物或原材料毀損、滅失時,甲方在經有關部門證明后,可免除違約責任。然而,甲方應采取積極措施盡可能減少損失。若不可抗力發(fā)生在合同規(guī)定的履行期限以外,則甲方不能免除責任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的情況下,乙方應承擔責任并賠償甲方造成的損失。
第十五條如果本合同發(fā)生糾紛,雙方應在誠信和友好的基礎上進行協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,任何一方可以向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。保證合同履行過程中的公平、公正,維護雙方的合法權益。
本合同于____年___月___日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:_______縣木具廠(蓋章)
代表人:___(簽名)
地址:___
電話:___
開戶銀行:_______縣支行營業(yè)所
帳號:___
乙方:_______縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:_______縣支行
帳號:___
____年___月___日
有關承攬加工合同3
承攬方:_________ 法定代表人:____________
定作方:_________ 法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
1.承攬方在完成工作時,應當按照合同約定選擇合適的原材料,并接受定作方的檢驗。如果承攬方故意隱瞞原材料的質量問題或者使用不符合合同約定的原材料,導致定作物質量受到影響,定作方有權要求承攬方重新制作、修理,或者要求減少價款或退貨。
2.承攬方在接受定作方的委托時,應當明確約定原材料的消耗標準。定作方有責任按照合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量和規(guī)格提供原材料。承攬方應當及時對定作方提供的原材料進行檢驗,如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況,應當立即通知定作方更換或補充。承攬方不得私自更換定作方提供的原材料,也不得在修理物品時擅自替換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,按照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.在履行合同期間,承攬方如發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求存在不合理之處,應及時通知定作方;定作方應在規(guī)定時間內給予答復并提出修改意見。若承攬方在規(guī)定時間內未獲得答復,有權停止工作并通知定作方,如因此造成損失,定作方應承擔賠償責任。
2.在承攬工作過程中,如果定作方要求保密,承攬方應嚴格遵守保密要求。未經定作方許可,承攬方不得留存任何技術資料和復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,根據(jù)相關法律法規(guī)執(zhí)行,如無明確規(guī)定,由當事雙方協(xié)商確定。
第六條 驗收標準和方法:
1.根據(jù)合同約定的質量標準,驗收將根據(jù)圖紙和樣品進行。
2.承攬方完成工作后,定作方應按照合同約定的時間進行驗收。在驗收之前,承攬方需向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于一些短期內難以發(fā)現(xiàn)質量問題的項目或產品,雙方應協(xié)商確定保修期限,并在合同中明確規(guī)定。在保修期內如出現(xiàn)質量問題,若非因定作方的使用或保管不當?shù)仍驅е,承攬方需負責修復或更換。
3.雙方在對承攬的定作物和項目質量進行檢驗時發(fā)生爭議時,可委托具有資質的質量監(jiān)督檢驗機構進行檢測,以提供檢測報告作為爭議解決的依據(jù)。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.作物的交(提)定期限應當遵循合同約定。如果任何一方希望提前或延遲交(提)定作物,必須事先與對方達成協(xié)議,并按照協(xié)議執(zhí)行。
2.承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的實際日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)的日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須預留給定作方必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方式計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據(jù)雙方協(xié)商確定,定作方可向承攬方交付定金作為合同履行的保證金。定金數(shù)額由雙方商定確定。定作方如未履行合同,定金不予返還;承攬方如未履行合同,應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、如果承攬方交付的定制產品或完成的工作數(shù)量少于合同規(guī)定,但定作方仍需要這些產品或工作,承攬方應當按照合同約定的數(shù)量進行補償。如果少交部分定作方不再需要,定作方有權解除合同,承攬方需承擔由此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定制商品,應向定制方支付違約金,違約金的金額為逾期交付部分價款總額的10%。如果合同中沒有具體規(guī)定,違約金將按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定計算,即每逾期一天,按逾期交付部分酬金總額的千分之一支付違約金。另外,未經定制方同意,提前交付定制商品,定制方有權拒收。
5、如果無法交付定制產品或完成工作,應當支付無法交付定制產品或完成工作部分價款總值的15%至25%之間的違約金,或者酬金總額的30%至50%之間的違約金。
6、定制物品在未按合同規(guī)定交付的情況下,暫時由定制方代為保管時,應當賠償定制方實際支付的保管和保養(yǎng)費用。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
10、未經定作方同意,承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。如有擅自更換行為,定作方有權拒收,并要求承攬方賠償因此造成的`損失。若定作方要求重做或重新修理,承攬方應按照要求進行,并承擔由此延遲交付造成的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、承包方如需更改已經確定的作物數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等內容,須賠償對方因此而遭受的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的情況下,除非雙方另有約定,否則定作方應當支付承攬方因停工待料而產生的額外費用。
4、超過合同規(guī)定的領取期限的定作方,除按照合同約定支付違約金外,還需要承擔承攬方實際支出的保管、保養(yǎng)費用。如果定作方超過領取期限六個月仍未領取定作物,承攬方有權將定作物進行變賣,變賣所得款項扣除報酬、保管、保養(yǎng)費用后退還給定作方;若變賣所得款項不足以支付報酬、保管、保養(yǎng)費用,則定作方需支付差額。如果定作物無法變賣,定作方需賠償承攬方的損失。
5、逾期付款的情況下,應按照中國人民銀行相關規(guī)定向承攬方支付違約金。如果按照酬金計算,則每逾期一天需支付違約金,違約金金額為酬金總額的千分之一。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、更改交付定制物品的地址或接收單位,需要承擔因此而產生的額外費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失,承攬方在取得合法證明后可免除違約責任,但需采取積極措施盡量減少損失。若是在合同規(guī)定的履行期限之外發(fā)生,則不得免除責任。在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的情況,定作方應承擔責任,并賠償承攬方因此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
當加工承攬合同發(fā)生糾紛時,雙方應首先進行協(xié)商解決;如果協(xié)商不成,任何一方可向合同管理機關申請調解或仲裁,也可以直接向人民法院提起訴訟。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,至_________年_________月_________日止。合同履行完畢即失效。在合同有效期內,雙方不得擅自變更或解除合同。如有任何未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽):_________ 代表人(簽):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關承攬加工合同4
委托方:簽訂地點:
承接方:深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期:____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、項目(制作):________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號:________
3、發(fā)布地點或形式:________
4、顏色:________
5、規(guī)格或材料:________
6、刊播次數(shù)、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。(大寫________元整)
2、結算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:____________
第四條:違約責任
1、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的'違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
有關承攬加工合同5
合同編號:__________________
訂立合同雙方:___
定作人:__________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:__________________簽約人:__________________
定作人承辦單位:__________________聯(lián)絡人:__________________聯(lián)系電話:__________________
定作人機構地址:__________________傳真電話:__________________
承攬人:__________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:__________________簽約人:__________________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:__________________生產報刊亭許可證明:__________________
承攬人機構地址:__________________聯(lián)系人:__________________聯(lián)系電話:__________________
銀行開戶許可證:__________________開戶行:__________________帳戶:__________________
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:________萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個人人民幣__萬元)
1、_______________
2、_______________
3、_______________
注:根據(jù)承攬加工合同,每個報刊亭的結算價格將按單價來計算。該結算價格包括:包工、包料、包裝運輸、安裝費,以及其他相關稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面采用厚度不低于1.2mm的不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于50%,采用5mm厚度的'弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部采用硬質塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方制作完報刊亭樣品后,需按照甲方指定的規(guī)格和材質進行初驗。初驗合格后,乙方才可正式生產成品。
、、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用。
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
、佟⒓、乙雙方達成協(xié)議,甲方應在合同生效之日起15日內,向乙方指定的賬戶支付合同總金額的30%作為預付款。
、、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
、、合同剩余金額的5%(_____元)將作為乙方向甲方預留的質量保證金。一年后,經甲方正常使用確認無質量問題,甲方將主動將乙方剩余的質量保證金一次性支付給乙方。
第八條甲方違約責任
①、如果甲方在乙方為其制作報刊亭期間更改訂單數(shù)量或無故拒收貨物,甲方應向乙方支付合同總額的5‰作為違約金。
、凇⒓追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的損失由乙方承擔;
、、如果乙方未能在合同規(guī)定的時間內交付報刊亭,甲方有權每逾期一天從應支付給乙方的合同貨款中扣除違約金,違約金比例為每天合同貨款的千分之幾。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、佟⒈竞贤灿兴姆,甲方和乙方各持兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同履行期間,除非經雙方協(xié)商一致并書面確認,否則任何一方不得擅自變更或解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:__________________乙方:__________________
簽約地點:__________________
簽約日期:__________________
有關承攬加工合同6
地址:______
電話:______傳真:______
容器類委托加工承攬合同NO:______
委托方:_____公司簽訂地點:______
受托方:______簽訂時間:______
標的、數(shù)量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的.對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),雙方經過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:________ 公司受托方:______
法人代表:______ 法人代表:______
委托代表:______ 委托代表:______
傳真:______ 傳真:______
電話:______ 電話:______
開戶銀行:______ 開戶銀行:______
帳號:______ 帳號:______
地址:______ 地址:______
有關承攬加工合同7
簽訂地點:
簽訂時間:___________年___________月___________日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:___________
2、項目地點:___________
二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
略。
三、交貨日期
根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點
工地現(xiàn)場。
五、技術質量要求
1、產品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式含運輸及安裝。
七、付款方式
1、合同簽訂后,首次支付總貨款的30%,待貨物全部進場后支付總貨款的40%,貨物安裝完畢后支付總價的20%,剩余10%作為質保金,在質保期結束時結清。
八、售后服務承諾
1、本產品質保期為自合同簽訂之日起計算,為期十二個月。在質保期內,若產品出現(xiàn)質量問題,乙方將承擔免費維修責任。質保期屆滿后,我們提供終身售后服務,僅收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議,應當通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的.,任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院解決。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)有份,乙方執(zhí)有份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:___________
乙方:___________
法定代表人:___________
法定代表人:___________
代理人:___________
代理人:___________
電話:___________
電話:___________
___________年___________月___________日
___________年___________月___________日
有關承攬加工合同8
供方:
合同編號:
需方: 簽訂地點:
產品名
稱、型號、廠家、數(shù)量、金額
簽訂時間:
產品名稱
商標
規(guī)格型號
備注
計量單位
數(shù)量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術及發(fā)泡劑制作技術
混凝土物理發(fā)泡技術及發(fā)泡劑制作技術
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營,必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊化學發(fā)泡技術物理植物發(fā)泡技術,保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術,保證達到客戶的'要求。
3、供方負責需方的要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發(fā)泡技術發(fā)泡劑的制作技術完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發(fā)生爭議,由雙方人當事人協(xié)商解決,協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業(yè)執(zhí)照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監(jiān)督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱:
單位名稱:
單位地址:
單位地址:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
開戶銀行:
開戶銀行:
賬號:
賬號:
有關承攬加工合同9
定做方:___________________________
地址:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:___________________________
承攬方:___________________________
地址:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:___
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規(guī)定,委托方將加工任務交給承攬方后,所有制成品均歸定做方所有,包括與之相關的一切法律行為。
1.2本合同涉及的原材料、包裝材料、加工成品種類、數(shù)量、交貨期、交貨地、加工費用以及支付日期和方式等具體事項,均按照經承攬方確認的定做方采購單、發(fā)票或其他書面約定進行,并列入本合同附件。如有未盡事宜需雙方協(xié)商補充,可另行簽署協(xié)議書并作為本合同附件。同時,經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等也將作為本合同的一部分,并與本合同及其附件具有同等效力。
二、加工成品
雙方協(xié)商一致同意,僅限于委托承攬方加工目前及未來可批量生產的產品。對于非可批量生產的產品需另行商議。
三、加工成品質量要求
3.1雙方約定的樣品質量標準為產品檢驗的合格標準,若經檢驗后發(fā)現(xiàn)產品質量低于該標準,定做方有權拒收。
3.2承攬方需為每單件產品提________________品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下________________天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數(shù)量________________套以上。
4.3定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認產品訂單后,定做方應在確認日起的10天內向承攬方支付訂單總額的30%作為預付款。剩余70%應在定做方驗收貨物后的7天內付清給承攬方。
5.2產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
6.1承攬方與定做方簽訂合同時應明確規(guī)定原材料的消耗定額,以保證生產和質量的穩(wěn)定性。定做方應按照合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方應及時對原材料進行檢驗,若不符合要求,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方在修理物品時,不得擅自更換原材料或偷換零部件,以免影響產品的使用效果和質量。
6.2若是由承攬方提供原材料,其必須按照合同規(guī)定使用并接受訂購方的檢驗。如果承攬方故意隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同要求的原材料導致訂購產品質量不達標,訂購方有權要求返工、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1當承攬方在按照定做方的要求開展工作時,如果發(fā)現(xiàn)所提供的圖紙或技術要求不合理,應該及時通知定做方。定做方應在規(guī)定的時間內回復,并提出修改意見。如果承攬方在規(guī)定時間內未能收到回復,有權暫停工作,并及時告知定做方。由于此舉造成的任何損失,應由定做方負責賠償。
7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4承包方應根據(jù)定制方提供的圖紙和技術資料進行生產,如有任何變更,承包方需及時通知定制方并等待其認可后再進行生產。所有生產均需按照訂單要求進行,確保產品質量和交期符合雙方約定。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產品的.檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定做物或項目,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
承攬方應按照海關法及相關法律規(guī)定提供準確的資料性文件,確保其與實際進口料件相符(包括重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產地等)。若因承攬方提供的不準確信息導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生任何支出費用損失,承攬方應全額承擔責任。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經定制方書面同意,承攬方不得將定制方產品或印有定制方商標或標識的產品印刷于自身或與自身相關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定制方事先書面同意,承攬方不得將定制方產品或印有定制方商標或標識的產品在任何形式的展示活動中展示或宣傳。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12定做方和承攬方在生產訂單過程中共同研發(fā)的成果和技術秘密應歸屬于定做方的所有權,未經定做方允許,承攬方不得擅自使用。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規(guī)定的。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.7如果定制的物品因為異地交付不符合合同規(guī)定,暫時由定制方代為保管,那么定制方應該支付實際的保管和保養(yǎng)費用。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
14.11承攬方在制作或修理物時,未經定做方同意擅自更換原材料或零部件,定做方有權拒絕收貨。如果因此造成定做方損失,承攬方應當對其進行賠償。如果定做方要求重新制作或修理,承攬方應該遵守要求,并承擔由于延遲交貨而產生的責任。
十五、不可抗力
在本合同規(guī)定的履行期限內,如因不可抗力的原因導致無法完成履行,相應責任免除。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還,如________________日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自__________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:___________________________
公章:___________________________
法定代表人:___________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:___________________________
法定地址:___________________________
電話:___________________________
_______________年____________月___________日
承攬方:__________________________________
公章:___________________________
法定代表人:___________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:___________________________
法定地址:___________________________
電話:___________________________
_______________年____________月____________日
有關承攬加工合同10
委托方:(甲方)________________________
承攬方:(乙方)________________________
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期:________________________
2、乙方應根據(jù)甲方提供的圖紙和技術要求進行加工,確保加工件符合質量標準。在加工過程中和運輸過程中,允許出現(xiàn)最多千分之幾的損壞,但損壞的零件必須歸還給甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:乙方將負責往返運輸,并承擔所有相關運費。
5、加工完成后,由甲方按照質量標準進行驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工,乙方應按約定時間完成加工任務;如逾期未完成,應承擔由此造成的.經濟損失,罰金標準為每天加工產品總值的千分之一。若甲方未按約定時間和數(shù)量交付加工物品,導致乙方停工損失,應按實際損失進行賠償。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
銀行帳號:________________________
銀行帳號:________________________
____________年____________月____________日
有關承攬加工合同11
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的.交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
有關承攬加工合同12
定做方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
法定代表人:________________________
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
法定代表人:
經過方委托承攬方加工___________________________的協(xié)商,雙方達成一致,特訂立本合同,共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2雙方確認的原物料、包材、加工制成品的具體品種及數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方式等信息,應當根據(jù)經承攬方確認的定做方采購單、發(fā)票或其他書面約定為準,作為本合同的附件。雙方協(xié)商補充的條款可另附協(xié)議書作為合同附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,也將作為本合同的組成部分,具有同等效力。
二、加工成品
2.1定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質量要求
3.1經檢驗,定做方有權拒收任何低于雙方認定的樣品質量標準的產品。
3.2每件產品必須提供符合質量標準的品質合格證。如有國家或行業(yè)標準規(guī)定,應以相應標準為準,承攬方應提供完整的成品及相關資料文件。
四、訂單確認
4.1訂購方應以書面形式將訂購信息提交給承辦方,可以通過傳真或快遞的方式發(fā)送訂購單。
4.2接收定制方訂單后,承攬方將在3個工作日內確認交貨日期和數(shù)量。通常情況下,將在7天內交付。大宗訂單指單一商品訂購數(shù)量達到10套以上,特殊產品指非承攬方常規(guī)產品或新產品。雙方將另行商定交貨期。
4.3訂購方需指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人親筆簽字或蓋有訂購方公司公章方為有效,否則承攬方將不接受該訂單。
4.4經雙方確認后,定制方傳真給承攬方的訂單具有與本合同同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認訂單后,定做方需在確認日起的______天內向承攬方支付訂單總額的______%作為預付款。剩余的______%在定做方驗收貨物后的______天內付清給承攬方。
5.2產品包裝要求:采用中性包裝,并在包裝上印制定制方的公司名稱、產品名稱、型號、聯(lián)系方式等信息。具體的包裝方式將根據(jù)訂單要求進行設計。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
6.1(用定做方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方的檢驗。如果承攬方隱瞞原材料的缺陷,或者使用不符合合同規(guī)定的原材料從而影響定做產品的質量,定做方有權要求承攬方重新制作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1在承攬方在執(zhí)行定做方的要求時,如發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求存在不合理之處,應及時通知定做方;定做方應在規(guī)定的時間內給予回復,并提出修改意見。若承攬方在規(guī)定時間內未收到回復,有權停止工作并及時通知定做方,如因此造成損失,定做方應承擔相應賠償責任。
7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4雙方合作期間,由承包方提供的圖紙和技術資料用于生產制造。若圖紙和技術資料發(fā)生變更,承包方有責任及時通知定制方,并經定制方確認后方可按照訂單進行生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1根據(jù)合同約定,驗收將按照規(guī)定的質量標準、圖紙和樣品進行。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3每批產品交付后,定制方將以雙方認可的樣品作為驗收標準。如果產品不符合樣品標準,定制方將及時通知承攬方,承攬方應在約定的時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定制方應在約定的時間內對承包方完成的工作進行驗收。驗收前,承包方應提交必要的技術資料和相關質量證明給定制方。針對短期內難以發(fā)現(xiàn)質量問題的定制物品或項目,雙方應協(xié)商確定保修期限,并在合同中明確規(guī)定。在保修期內出現(xiàn)質量問題時,若非由定制方不當使用或保管導致的,承包方應負責修復或更換。
9.5當委托雙方對定做物和項目質量產生爭議時,可以委托法定質量監(jiān)督檢驗機構進行檢測,以提供檢測報告。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的日期為準,委托運輸部門運輸?shù)模瑒t以承運部門簽發(fā)的日期為準。自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取通知時,應留出必要的途中時間給定做方。雙方另有約定的,按約定的方式計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方應確保產品包裝完好,以確保在運輸過程中不會受損。
11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方提供的原材料負責,并由承攬方承擔將加工完成的產品運送至定做方的運輸及相關費用。
十二、加工貿易手冊是指由國家相關部門頒發(fā)的文件,允許企業(yè)以進口原材料、零部件等為加工對象,進行加工生產后再出口的一種貿易方式。企業(yè)在申請加工貿易手冊時,需要提交相關資料并按照規(guī)定程序辦理。原物料進口報關是指企業(yè)將進口的原材料或商品在海關進行報關手續(xù),申報相關信息并繳納相應的關稅和稅款。成品出口報關則是指企業(yè)將生產加工完成的產品出口時,在海關進行報關手續(xù),申報商品信息并辦理出口手續(xù)。這些手續(xù)對于企業(yè)開展加工貿易活動具有重要意義,有助于規(guī)范貿易行為,保障貿易順利進行。
承包方需按照海關法規(guī)和相關法律規(guī)定填寫加工貿易手冊。如果由于承包方提供的資料與實際進口料件不符(例如重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生任何支出費用或損失,承包方需承擔全部責任和費用。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方的產品或印有定做方標識的產品展示給除定做方以外的.任何第三方。
13.2承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方________________或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.11承攬方及其合法繼承者同意,若樣品、文件或其摘錄、零件交付給他們,不得將其用于向任何第三方或自身市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13.14定制方有權在任何時候對承包方的保密措施進行審查。
十四、違約責任
14.1未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按照實際質量和合同約定的價格支付費用;如質量不符合要求,定做方有權要求承攬方進行修正或調換,并承擔因此延遲交付的責任。若經過修正或調換后仍無法符合合同規(guī)定,定做方有權拒絕接收,承攬方需承擔相應的賠償責任。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3承攬方應當按照合同規(guī)定的包裝要求進行定做物的包裝工作。如果包裝不符合合同規(guī)定,需要進行返修或重新包裝時,承攬方應當承擔返修或重新包裝的責任,并支付相應的費用。如果定做方要求賠償損失而不要求返修或重新包裝的,承攬方應當支付定做方因不合格包裝物造成的損失。如果因包裝不符合合同規(guī)定導致定做物毀損或滅失,承攬方應當承擔賠償責任。
14.4逾期交付定制物品(包括返修、更換、補交等),應當向定制方支付違約金_______________元;(如合同未明確規(guī)定,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定計算,違約金金額為逾期交付部分價款總額的一定比例)以酬金計算的,每逾期一天,應支付違約金,金額為逾期交付部分酬金總額的千分之一。
14.5未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6如果無法交付定制商品或未能完成工作,應支付相應違約金。違約金金額為無法交付定制商品或未能完成工作部分價款總值的15%至25%,或者酬金總額的25%至50%。
14.7定制物品如果由定制方暫時代為保管時,因不符合合同規(guī)定,應當支付實際發(fā)生的保管和保養(yǎng)費用。
14.8如果定制物品被錯誤地送到了錯誤的地址或接收單位(人),除了按照合同規(guī)定將物品運送到指定地點或接收單位(人)外,還需要承擔額外的運輸費用,并承擔因此造成的延遲交付定制物品的責任。
14.9若因保管不善導致定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失,責任方應承擔由此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的方式和時間對定做方提供的原材料進行檢驗,或者在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求卻沒有按照合同規(guī)定的時間通知定做方更換或補充的情況下,由承攬方對工作質量和數(shù)量承擔責任。
14.11未經定做方同意,承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料或修理物的零部件。若擅自調換造成定做方損失,承攬方應承擔賠償責任。定做方要求重新制作或修理時,承攬方應按照要求執(zhí)行,并承擔因逾期交付而產生的責任。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1雙方在簽訂本合同后,未經對方同意,不得擅自變更或解除合同。若因不可抗力等原因導致無法履行合同,需經雙方協(xié)商一致后方可進行變更或解除。在此情況下,一方應在發(fā)生不可抗力事件后的二十四小時內通知對方,并按照雙方協(xié)商的方式進行合同的變更或解除手續(xù)。
16.2如果承攬方未能在約定交貨期內交付貨物,定做方有權解除合同。承攬方應當在解除合同后的10個工作日內退還定做方已支付的款項,如未能按時退還款項,承攬方應當按照每日0.1%的標準向定做方支付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自__________年________月________日起生效,至__________年________月________日止,合同履行完畢即失效。在合同有效期內,除非經雙方協(xié)商一致,否則不得隨意變更和解除合同。若有未盡事宜,雙方應共同協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同正本一式兩份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_______份,交由雙方各留存一份。
定做方:________________________
公章:________________________
法定代表人:________________________
開戶銀行:________________________
帳號:________________________
法定地址:________________________
電話:________________________
_______________年____________月___________日
承攬方:_______________________________
公章:________________________
法定代表人:________________________
開戶銀行:________________________
帳號:________________________
法定地址:________________________
電話:________________________
_______________年____________月____________日
有關承攬加工合同13
(甲方)委托方:___
。ㄒ曳剑┘庸し剑篲__
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關法律法規(guī),在平等的基礎上,經雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結算。
1.2在合同履行期間內,本合同所定的固定綜合單價不得做任何調整。乙方應根據(jù)甲方采購訂單及乙方核實現(xiàn)場附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產。合同簽訂后3天內,乙方應當派遣技術人員到現(xiàn)場核實實際尺寸并制作施工圖。結算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量×約定單價。
1.3乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.4由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規(guī)范。
2.2雙方確認后,乙方將按照實際現(xiàn)場核對的石材排版圖進行生產加工,并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行精細排版。同時,在每一件成品石材上貼上標簽以便于識別。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。
3.2交貨地點:___
3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人:___
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批,經甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結算款的80%,安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的`同時,開具同等金額的財務發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是:___戶名:___賬號:___
六、違約責任
6.1甲乙雙方經協(xié)商一致,簽訂本合同。乙方應按照合同約定的價格和時間,履行供貨義務;甲方應在合同規(guī)定的時間內結算并支付貨款。雙方應本著誠實守信的原則,共同遵守合同約定,履行各自的義務。
6.2雙方約定:乙方應按合同約定時間交付成品,若延遲交付,每延遲一天應向甲方支付違約金為人民幣1000元/天。若超過5天仍未交付,則甲方有權解除合同,并要求乙方退還已付款并賠償甲方損失。同時,乙方不得擅自調換甲方提供的原材料。如因擅自調換導致甲方拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
9.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
9.4乙方應確保其在本合同中提供的地址及通訊方式準確無誤,甲方可通過該地址直接送達或郵寄相關通知、函件等所有資料。對于郵寄送達的情況,無論乙方是否簽收或拒收,甲方寄出后四日即視為已送達。
甲方(公章):____________乙方(公章):____________
法定代表人(簽字):____________法定代表人(簽字):____________
_________年____月____日_________年____月____日
有關承攬加工合同14
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、甲方委托乙方加工36塊焊接軌道板,具體加工尺寸及工藝要求詳見附圖紙。
二、相關事宜:
1、甲方提供所需原材料,乙方將材料運至指定加工場所進行加工。乙方必須按照產品圖紙要求進行加工,并確保產品質量符合技術文件的規(guī)定。
2、甲方委托質檢代表跟蹤乙方加工過程,及時解決相關質疑問題。在乙方加工過程中,切削余料將由甲方進行回收。同時,在產品出廠的運輸過程中,運費將由乙方承擔。甲方將提供適當?shù)倪\輸車輛和司機,但乙方需承擔油耗等其他相關搬運事宜。
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之日起,乙方應在30天內完成該批產品的加工合同。雙方如遇不可抗力事件影響到材料提供及加工時,應當及時通知對方并協(xié)商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的`違約金。
六、其他事宜:本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_____________
已方:_____________
時間:________年____月____日
有關承攬加工合同15
定作方:
承攬方:
經甲方委托,乙方承攬加工,雙方經過充分協(xié)商,達成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.承攬方在接收定作方提供的原材料時,應當在下料之前對原材料進行嚴格檢驗,如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況,應立即通知定作方進行調換或補齊。若在下料后才提出原料質量問題,導致定作方損失的,承攬方應當承擔相應的賠償責任。承攬方不得私自更換定作方提供的原材料,也不得在修理物品時擅自更換零部件。此外,原材料的消耗量每噸(件)成品不得超過雙方約定的標準。
2、提供原材料的一方應確保所提供的原材料符合定作方的要求,并滿足承攬工作的需要。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.雙方在合作過程中,如果承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求存在不合理之處,應當及時通知定作方;定作方則需要及時回復并提出修改意見。
2.受托方在接受委托工作時,如果定制方要求保密,應嚴格遵守保密要求,未經定制方許可不得保留技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前,承攬方應向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于短期內難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,在質保期內出現(xiàn)問題時,由承攬方負責修復或更換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間: 。
2、交貨地點:定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸方式和費用承擔:貨物的運輸將由承運方負責安排,運輸費用將由承運方承擔。
十、費用結算
結算時間:
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按照實際質量進行價值補償,可以適當減少酬金或價格;如定作方不同意利用,有權拒收,由此造成的損失應由承攬方承擔賠償責任。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、定制物品逾期交付時,需要向委托方支付違約金。每逾期一天,違約金的計算方式為逾期交付部分的總費用的%。
5、未能交付定制品或無法完成工作的一方,應當支付相當于未能交付定制品或無法完成工作部分價款總值的20%的違約金,并賠償給定作方因此造成的.損失。
6、如果由于保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失,定作方應當承擔因此而產生的損失。
7、未經定作方許可,承攬方擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒絕接收,并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重新制作或修理,承攬方應按要求執(zhí)行,并承擔因延遲交付而產生的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,因不可抗力導致所訂購的產品或原材料毀損、滅失的,承包方在取得合法證明后,可免除承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自雙方簽署之日起生效,如有任何未盡事宜,雙方應共同協(xié)商并作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
【承攬加工合同】相關文章:
承攬加工合同12-05
加工承攬合同12-29
加工承攬合同06-24
承攬加工合同06-19
加工承攬合同06-21
加工的承攬合同06-22
加工承攬合同02-20
【精選】加工承攬合同02-20
承攬加工合同02-20
承攬加工合同(精選)03-08