品才網(wǎng)>合同范文>委托加工承攬合同

委托加工承攬合同

時(shí)間：2024-11-21 13:55:35 合同范文我要投稿

委托加工承攬合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的委托加工承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

委托加工承攬合同

委托加工承攬合同1

　　甲方：

　　乙方

　　附加身份證復(fù)印件

　　雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

　　一、甲方權(quán)利和義務(wù)

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。

　　天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。

　　如在本廠購買材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

　　2、甲方負(fù)責(zé)回收乙方的產(chǎn)品，并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)，要求回收的產(chǎn)品必須是經(jīng)過加工的成品且符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不接受任何半成品和不合格產(chǎn)品。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。

　　如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。

　　2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的`樣本進(jìn)行，且僅由本人完成制作。如私自組織他人進(jìn)行加工或進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需事先獲得廠方的同意方可進(jìn)行，否則將視為違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條時(shí)以的倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米元的倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期月，年月日起至年月日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

　　五、本協(xié)議有兩份，每份相同，并附有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作為附件。甲方和乙方各持一份，自簽署蓋章之日起生效。

　　甲方

　　乙方：

　　年月日

委托加工承攬合同2

　　合同編號：________

　　訂立合同雙方：________

　　定作人：___________

　　定作人法定代表人：_______簽約人：________

　　定作人承辦單位：______聯(lián)絡(luò)人：_______聯(lián)系電話：_______

　　定作人機(jī)構(gòu)地址：_________傳真電話：_______

　　承攬人：______

　　承攬人法定代表人：________簽約人：________

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：________

　　承攬人機(jī)構(gòu)地址：________聯(lián)系人：______聯(lián)系電話：________

　　銀行開戶許可證：________開戶行：______賬戶：_______

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：__萬元。

　　第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于__厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__%，使用__弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附屬文件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　�、�、乙方將報(bào)刊亭樣品制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。

　�、�、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn).

　　第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

　�、佟⒔回洉r(shí)間：乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。

　　②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;

　　②、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在__日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除__%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方;

　�、邸⒁曳匠兄Z為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，__年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過__年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi);

　　④、乙方承諾對甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　�、凇⒁曳浇回浐�15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的.額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。

　�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額5%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責(zé)任

　�、�、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額__‰的違約金;

　�、�、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付__‰的違約金。

　　第九條乙方違約責(zé)任

　�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;

　　②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、凇⒑贤瑘�(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：__________乙方：_________

　　簽約人：_________簽約人：_______

　　簽約地點(diǎn)：____________簽約地點(diǎn)：____________

　　簽約日期：____年____月____日簽約日期：____年____月____日

委托加工承攬合同3

　　定作方：合同編號：

　　承攬方：簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質(zhì)量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

　　2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　五、價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算：

　　六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的'技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交貨時(shí)間：。

　　2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。

　　九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。

　　十、費(fèi)用結(jié)算

　　結(jié)算時(shí)間：

　　十一、承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務(wù)：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務(wù)：電話號碼：

　　時(shí)間：年月日

委托加工承攬合同4

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。

　　定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;

　　定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

　　承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金：

　　價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。

　　驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

　　1.交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);

　　委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

　　定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的'定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

　　7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;

　　協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

　　合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________承攬方：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托加工承攬合同5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。

　　二、合同標(biāo)的：_________

　　產(chǎn)品名稱：_________

　　數(shù)量：_________

　　合同金額：_________

　　擬出運(yùn)日期：_________

　　出運(yùn)港：_________

　　到貨港：_________

　　外方付款結(jié)算方式：_________

　　三、雙方責(zé)任及義務(wù)：

　　(一)甲方職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負(fù)責(zé);

　　2.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、出運(yùn)、交貨;

　　3.負(fù)責(zé)向乙方提供工廠開具的.增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運(yùn)費(fèi)等正式發(fā)票;

　　4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)，保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(fèi)(乙方收匯)。

　　(二)乙方職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;

　　2.提供出口貨物商檢、報(bào)關(guān)、出運(yùn)和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);

　　3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;

　　4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。

　　四、違約責(zé)任：

　　如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由違約方承擔(dān)。

　　五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

　　六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________

委托加工承攬合同6

　　合同編號：

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　根據(jù)中華人民共和國法律和現(xiàn)行的相關(guān)法規(guī)，按照省局的要求，雙方約定乙方負(fù)責(zé)承攬甲方書架的制作、油漆加工和安裝。本合同的訂立基于雙方平等、公正、互利的原則，具體條款如下：

　　第一條：標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：________元。

　　最終標(biāo)的以________縣財(cái)政局預(yù)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格計(jì)取

　　注：根據(jù)每個(gè)書架的單價(jià)，整個(gè)承攬加工合同將以此為結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)格包含了包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)以及其他相關(guān)稅費(fèi)等費(fèi)用。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、根據(jù)甲方的要求，需要按照規(guī)定的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購所有材料，并且必須要有合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_(dá)_年月日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運(yùn)輸：在交貨時(shí)，乙方應(yīng)對成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，以確保書架在運(yùn)輸過程中不受損。如若出現(xiàn)任何損壞、形變或劃漆等問題，乙方將負(fù)責(zé)提供保修服務(wù)。

　　第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M(jìn)行安裝；

　�、�、經(jīng)乙方安裝的書架，應(yīng)由甲方進(jìn)行驗(yàn)收。若發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收結(jié)果不符合要求，乙方需在當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行整改。若乙方未能完成整改或兩次整改仍不合格，甲方將以該書架的價(jià)值作為另行維修費(fèi)用，并不退還給乙方。

　�、�、乙方鄭重承諾，在為甲方定制的書架出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，將在一年內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。若超過一年或因甲方原因?qū)е聯(lián)p壞，則需要支付維修所需的工本費(fèi)用。

　　④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　�、�、甲方在乙方交貨后的5日內(nèi)，將以合同標(biāo)的額30%的`金額向乙方賬戶支付款項(xiàng)，并累計(jì)達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　�、邸⒁曳桨磿r(shí)完成安裝，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方將根據(jù)約定的賬戶向乙方支付合同總金額的30%。當(dāng)累計(jì)支付達(dá)到合同總金額的90%時(shí)，甲方繼續(xù)支付剩余款項(xiàng)。

　�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額 0%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責(zé)任

　�、�、甲方在乙方為其定制書架的過程中，如果隨意更改訂單數(shù)量或無故拒收到貨，甲方應(yīng)支付違約金，金額為合同總額的2‰。

　�、凇⒓追轿窗春贤�(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責(zé)任

　�、佟⒂捎谝曳轿茨軡M足甲方的質(zhì)量要求，在未經(jīng)甲方同意的情況下，隱瞞了原材料的缺陷，并使用了不符合合同規(guī)定的原材料，同時(shí)還存在偷工減料、以次充好等行為。因此，除了根據(jù)實(shí)際質(zhì)量支付相應(yīng)款項(xiàng)外，甲方有權(quán)從應(yīng)付給乙方的合同貨款中扣除2‰作為違約金。

　　②、乙方不得以任何形式將合同工作轉(zhuǎn)包或分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁；

　�、�、當(dāng)合同履行中出現(xiàn)爭議時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)首先通過協(xié)商解決。如果無法達(dá)成一致意見，雙方可以選擇向當(dāng)?shù)氐娜嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，尋求問題的正當(dāng)解決。

　　第十一條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方承包方

　　法定代表人法定代表人

　　委托代理人委托代理人

　　經(jīng) 辦人：經(jīng) 辦人：

　　單位地址：單位地址：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　年月日

委托加工承攬合同7

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)?運(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

　　3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務(wù)：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務(wù)：電話號碼：

　　時(shí)間：年月日

委托加工承攬合同8

　　甲方: （委托方）

　　乙方: （承攬方）

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。

　　以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。

　　4、乙方加工過程的.切削余料由甲方回收。

　　5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）

　　6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務(wù)：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務(wù)：電話號碼：

　　時(shí)間：年月日

委托加工承攬合同9

　　定做方：_______

　　地址：_______

　　電話：_______

　　法定代表人：_______

　　承攬方：_______

　　地址：_______

　　電話：____________

　　法定代表人：_______

　　甲方委托乙方進(jìn)行加工___________________________，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1.1本合同規(guī)定，定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方，相關(guān)法律行為由定做方承擔(dān)。

　　1.2雙方確認(rèn)的原物料、包材、加工制成品的具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方式等信息，應(yīng)當(dāng)以經(jīng)承攬方確認(rèn)的定做方采購單、發(fā)票或其他書面約定為準(zhǔn)，作為本合同的附件。雙方如有未盡事宜需補(bǔ)充的條款，可以另行協(xié)商并簽署協(xié)議書作為本合同的附件。雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等，也應(yīng)作為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1雙方一致同意，定做方只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。對于不屬于可批量生產(chǎn)范圍的產(chǎn)品，雙方需另行協(xié)商確定相關(guān)事宜。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　3.1根據(jù)雙方約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　3.2承攬方需要為每個(gè)產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有其他要求，應(yīng)以相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)文件資料。

　　四、訂單確認(rèn)

　　4.1訂貨方應(yīng)以書面形式將訂貨信息發(fā)送給承攬方，可以通過傳真或快遞的方式進(jìn)行發(fā)送。

　　4.2接受訂單后，承攬方會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)交貨日期和數(shù)量。通常情況下，會(huì)在7天內(nèi)交貨。大宗訂單是指單品訂購數(shù)量超過100套，特殊產(chǎn)品是指非承攬方常規(guī)產(chǎn)品或新產(chǎn)品，交貨期將根據(jù)雙方協(xié)商確定。

　　4.3訂貨方需指定一個(gè)負(fù)責(zé)人，所有訂單必須由該負(fù)責(zé)人親筆簽字或蓋章確認(rèn)，方可生效。沒有經(jīng)過指定負(fù)責(zé)人的簽字或蓋章確認(rèn)的訂單，承攬方將不認(rèn)可其有效性。

　　4.4經(jīng)定制方確認(rèn)訂單后，定制方傳真給承攬方的訂單具有與本合同同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求

　　5.1雙方確認(rèn)產(chǎn)品訂單后，定做方需在____天內(nèi)支付訂單總額的____%作為預(yù)付款給承攬方，剩余的____%需在定做方驗(yàn)收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

　　5.2產(chǎn)品包裝要求：我們將采用中性包裝，并在包裝上印上您公司的名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等信息。具體的包裝細(xì)節(jié)將根據(jù)您的訂單要求進(jìn)行定制。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　6.1定做方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方有權(quán)對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，應(yīng)立即通知定做方更換或補(bǔ)充。承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料，也不得私自替換修理物品的零部件。

　　6.2根據(jù)合同規(guī)定，承攬方必須按照定做方要求選用原材料，并接受定做方的檢驗(yàn)。如果承攬方隱瞞原材料的質(zhì)量問題或者使用不符合合同規(guī)定的原材料導(dǎo)致定做品質(zhì)受損，定做方有權(quán)要求承攬方重新制作、修復(fù)、減少價(jià)款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　7.1在履行定制方要求時(shí)，若承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定制方；定制方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)，并提出修改意見。若承攬方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未收到回復(fù)，有權(quán)暫停工作，并及時(shí)通知定制方。定制方應(yīng)對因此造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　7.4生產(chǎn)過程中，承攬方需提供圖紙和技術(shù)資料，如有變更應(yīng)及時(shí)告知定做方并經(jīng)其確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

　　八、價(jià)款

　　按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。

　　九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　9.1根據(jù)合同約定，驗(yàn)收將按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和樣品進(jìn)行。

　　9.2我們需要您提供每款新產(chǎn)品的檢測報(bào)告，確保符合國家和行業(yè)的強(qiáng)制要求。

　　9.3每次交付產(chǎn)品時(shí)，定制方會(huì)根據(jù)雙方認(rèn)可的樣品進(jìn)行驗(yàn)收。如果產(chǎn)品與樣品不符，定制方會(huì)及時(shí)通知承攬方，并要求在約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　9.4定做方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間對承攬方完成的工作進(jìn)行驗(yàn)收。在驗(yàn)收之前，承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明。對于短期內(nèi)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的定做物或項(xiàng)目，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定保修期限，并在合同中明確規(guī)定。在保修期內(nèi)如發(fā)生問題，除非是由于定做方的使用或保管不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或更換。

　　9.5當(dāng)事人雙方對定制物品的質(zhì)量產(chǎn)生爭議時(shí)，可以委托法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并由其提供檢驗(yàn)證明。

　　十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照雙方約定的時(shí)間履行。如有一方需提前或延期交(提)定做物，應(yīng)事先與對方協(xié)商達(dá)成一致，并按照協(xié)商結(jié)果執(zhí)行。

　　10.2送交定做物日期計(jì)算方式如下：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物時(shí)，以定做方接收的時(shí)間為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸時(shí)，以承運(yùn)部門簽發(fā)的時(shí)間為準(zhǔn)；自提定做物時(shí)，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但必須給定做方足夠的途中時(shí)間。雙方另有約定的，按約定的方式計(jì)算。

　　十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用

　　11.1發(fā)貨方在發(fā)貨前應(yīng)確保所提供的原材料或加工成品包裝完好，以確保在運(yùn)輸過程中不會(huì)受到損壞。

　　11.2發(fā)貨方應(yīng)根據(jù)收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式和送貨地點(diǎn)，委托合作的承運(yùn)單位進(jìn)行貨物發(fā)運(yùn)。為節(jié)約費(fèi)用，我們會(huì)盡量充分利用運(yùn)輸工具的容量或承載能力。

　　11.3承攬方負(fù)責(zé)提供所需的原料，定做方負(fù)責(zé)支付運(yùn)輸加工制成品的運(yùn)輸和保險(xiǎn)費(fèi)用。

　　承攬方需按照海關(guān)法規(guī)和相關(guān)法律規(guī)定填寫加工貿(mào)易手冊，如因承攬方向定做方提供的資料與實(shí)際進(jìn)口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)發(fā)生任何支出費(fèi)用損失，應(yīng)由承攬方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　十三、保密條款

　　13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2未經(jīng)定做方書面同意，承攬方不得擅自將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得在任何展銷會(huì)、展覽會(huì)上展出或展示定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品。

　　13.4定制方不得將承包方所提供的產(chǎn)品價(jià)格透露給任何其他第三方。

　　13.5雙方同意對所有定制方口頭或書面披露給承攬方的保密信息進(jìn)行嚴(yán)格保密。這些保密信息包括但不限于數(shù)據(jù)、圖紙、原材料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定制方對承攬方有義務(wù)，也不得直接或間接地向任何第三方披露上述信息。

　　13.6承攬方同意根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)采取必要的技術(shù)措施，保護(hù)存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)，防止未經(jīng)授權(quán)的第三方輕易獲取這些數(shù)據(jù)。

　　13.7雙方同意，定制方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件，均受到上述保密義務(wù)的約束。

　　13.8承攬方同意在定做方要求返還樣品和文件時(shí)，立即予以返還。即使在此期間存在與承攬方相關(guān)的交易，承攬方也無權(quán)保留任何樣品和文件。承攬方同意，在根據(jù)其文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)，將上述物品與原始文件一并歸還定做方。

　　13.9以上所有的資料，包括但不限于數(shù)據(jù)、圖紙、規(guī)格、手冊、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，未經(jīng)定制方同意，承攬方不得擅自使用或提供給第三方使用，也不得用于為第三方加工產(chǎn)品。

　　13.10請小心保管專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，確保不讓任何未經(jīng)授權(quán)的第三方獲取。僅在執(zhí)行訂單所需時(shí)才能使用照片、掃描或其他光學(xué)記錄。嚴(yán)禁將這些物品轉(zhuǎn)交給任何第三方。訂單完成后，應(yīng)立即將樣品退還給制造方。

　　13.11受托方及其合法繼承人同意，在未取得委托方書面同意的情況下，不得將樣品、文件或其摘錄、零部件提供給任何第三方或自行用于市場生產(chǎn)制造。

　　13.12在定制訂單過程中，定制方和承接方共同合作研發(fā)的成果和技術(shù)秘密屬于定制方的專有財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)許可，承接方不得擅自使用。

　　13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14定制方有權(quán)在任何時(shí)候?qū)Τ薪臃降谋Ｃ艽胧┻M(jìn)行審查。

　　十四、違約責(zé)任

　　14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)按照實(shí)際質(zhì)量和合同約定進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，可以適當(dāng)減少酬金或價(jià)款；如定做方不同意利用，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修整或更換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；若經(jīng)過修整或更換后仍不符合合同規(guī)定，定做方有權(quán)拒收，由承攬方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　14.2定做方要求的定制物品或工作未按合同規(guī)定的數(shù)量交付，定做方仍需的部分應(yīng)按照合同規(guī)定補(bǔ)足，逾期交付的部分應(yīng)按照延遲交付的處理方式進(jìn)行處理。如果定做方不再需要少交或延遲交付的部分，承攬方應(yīng)當(dāng)賠償定做方因此而遭受的損失。

　　14.3承攬方應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定的包裝要求進(jìn)行定做物的包裝工作。如果定做物未按合同規(guī)定包裝或需要返修、重新包裝的，承攬方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)返修或重新包裝的'責(zé)任，并支付相關(guān)費(fèi)用。如果定做方要求賠償損失而不要求返修或重新包裝的，承攬方應(yīng)當(dāng)賠償定做方因不合格包裝物造成的損失，賠償金額為不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。如果因包裝不符合合同規(guī)定導(dǎo)致定做物毀損或丟失的，承攬方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定做方償付違約金)每逾期一天，將按逾期交付部分的酬金總額的千分之一作為違約金支付。

　　14.5未經(jīng)客戶同意，提前交付定制物品，客戶有權(quán)拒收。

　　14.6如果無法交付定制物品或無法完成工作，應(yīng)支付相當(dāng)于定制物品價(jià)值總額的15%至30%或酬金總額的30%至60%的違約金。

　　14.7定制物品在異地交付時(shí)，如果不符合合同規(guī)定，暫時(shí)由定制方代為保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)支付定制方實(shí)際支出的保管、保養(yǎng)費(fèi)用。

　　14.8若定制物品被錯(cuò)誤地送到了錯(cuò)誤的地點(diǎn)或接收單位，除了按合同規(guī)定將定制物品送到正確的地點(diǎn)或接收單位外，還需要承擔(dān)因此而產(chǎn)生的額外運(yùn)輸費(fèi)用，并承擔(dān)因延誤交付定制物品而造成的責(zé)任。

　　14.9若因?yàn)楸９懿簧茖?dǎo)致定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品損壞或丟失，責(zé)任方應(yīng)賠償定做方因此遭受的損失。

　　14.10未按合同規(guī)定的方式和時(shí)間對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或者在檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求卻沒有按合同規(guī)定的時(shí)間通知定做方更換或補(bǔ)充的情況下，由承攬方對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　14.11未經(jīng)定做方許可，承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料或修理物的零部件。如有更換，定做方有權(quán)拒收，并要求承攬方賠償因此造成的一切損失。若定做方要求重新制作或修理，承攬方應(yīng)按照要求執(zhí)行，并承擔(dān)因延遲交付而產(chǎn)生的責(zé)任。

　　14.12承攬方如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)賠償定做方的全部損失，并支付合同金額20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在約定的履行期限內(nèi)，若因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，免責(zé)責(zé)任應(yīng)當(dāng)適用。

　　十六、合同解除

　　16.1雙方同意在簽署本合同后，不得擅自修改或解除合同。如因不可抗力事件導(dǎo)致無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可進(jìn)行變更或解除。提出變更或解除的一方應(yīng)在發(fā)生不可抗力事件后的二十四小時(shí)內(nèi)通知對方，并按照約定程序辦理變更或解除合同手續(xù)。

　　16.2如供應(yīng)商在規(guī)定的交貨期延遲的情況下，經(jīng)過一定的寬限期仍未能交付貨物，采購方有權(quán)解除合同。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)將已收取的款項(xiàng)全額退還給采購方，若在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未能退款，則供應(yīng)商還需在確認(rèn)退款之日起，每日支付遲延付款違約金給采購方。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，至______年____月____日止，合同履行完畢即失效。在合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致，否則不得擅自變更或解除合同。如有任何未盡事宜，雙方應(yīng)共同商議并作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式兩份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定做方：_______

　　公章：

　　法定代表人：_______

　　開戶銀行:_______

　　帳號：_______

　　法定地址：_______

　　電話：_______

　　________年_____月_____日

　　承攬方：_______

　　公章：

　　法定代表人：_______

　　開戶銀行：_______

　　帳號：_______

　　法定地址：_______

　　電話：_______

　　________年_____月_____日

委托加工承攬合同10

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號：________________________

　　名稱：________________________

　　規(guī)格：________________________

　　單位：________________________

　　數(shù)量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　�。ㄟM(jìn)行定制加工的物品，需要保存樣品作為驗(yàn)收依據(jù)時(shí)，雙方代表應(yīng)當(dāng)親自封簽并妥善保管。）

　　編號

　　名稱

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　________________________________________________________________________

　�。�1、根據(jù)合同規(guī)定，承攬人必須使用承攬人自己選取并接受定作人檢驗(yàn)的原材料來完成工作。如果承攬人故意隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料導(dǎo)致定作物品質(zhì)量問題，那么定作人有權(quán)要求承攬人重新制作、修理、減少價(jià)款或退貨。而如果是使用定作人提供的原材料來完成工作，合同中應(yīng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人需按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料。承攬人在收到原材料后應(yīng)立即按合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如果發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，應(yīng)立即通知定作人更換或補(bǔ)齊。承攬人不能擅自更換定作人提供的原材料，也不能偷換修理物品的零部件。關(guān)于原材料等物品交（提）日期的計(jì)算，可以參考第七條的規(guī)定來執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　_____________________________________________________________________

　�。�1、在承接定作人的工作期間，如果發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，承攬人應(yīng)立即通知定作人。定作人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬人如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有得到回復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人。由于停止工作而造成的損失，應(yīng)由定作人負(fù)責(zé)賠償。對于承攬的工作，若定作人要求保密，承攬人應(yīng)嚴(yán)格遵守，并未經(jīng)定作人許可不得保留技術(shù)資料的復(fù)制品。定作人應(yīng)按規(guī)定的日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　___________________________________________________________________

　�。ǜ犊罱痤~或報(bào)酬，根據(jù)國家或主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行，未有規(guī)定者由當(dāng)事雙方商定。）

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　________________________________________________________________________

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　________________________________________________________________________

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他

　　第十二條承攬人的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的。

　　二、如果承攬人交付的定制物品或完成的工作數(shù)量少于合同規(guī)定，但定作人仍然需要這些物品或工作的全部，那么承攬人需要按照缺少的數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)償，并且補(bǔ)交的部分按照逾期交付處理。如果少交或者遲交的部分定作人不再需要，那么承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人因此造成的損失。

　　三、如果未按照合同規(guī)定對定制物品進(jìn)行包裝，需要進(jìn)行返修或重新包裝，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。如果定作人不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的話，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人因包裝不合格而導(dǎo)致的低于合格包裝物價(jià)值的部分損失。如果由于包裝不符合合同規(guī)定導(dǎo)致定作物毀損或滅失，承攬人應(yīng)賠償相應(yīng)的損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作人償付違約金。）以酬金計(jì)算的。

　　未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

　　五、當(dāng)無法交付定制物品或無法完成工作時(shí)，根據(jù)合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的違約金。違約金的數(shù)額應(yīng)該是無法交付定制物品或無法完成工作部分價(jià)款總值的一定比例，這個(gè)比例可以在10%到30%之間進(jìn)行調(diào)整；同時(shí)也應(yīng)該支付酬金總額的一定比例作為違約金，這個(gè)比例可以在20%到60%之間進(jìn)行調(diào)整。

　　六、當(dāng)定制物品不符合合同規(guī)定時(shí)，在由定制人暫時(shí)保管的情況下，應(yīng)向定制人支付其實(shí)際支付的保管和維護(hù)費(fèi)用。

　　七、根據(jù)合同規(guī)定，如果代運(yùn)或送貨的.定作物發(fā)生錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）的情況，我們將全權(quán)負(fù)責(zé)將其運(yùn)送至指定地點(diǎn)或接收單位（人）。同時(shí)，我們也愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外運(yùn)雜費(fèi)以及因逾期交付定作物而導(dǎo)致的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、未經(jīng)定作人同意，承攬人不得私自更換定作人提供的原材料或修理物的零部件。若承攬人擅自進(jìn)行調(diào)換，定作人有權(quán)拒絕接收，并要求承攬人承擔(dān)由此造成的損失賠償責(zé)任。在定作人要求重新制作或修理時(shí)，承攬人應(yīng)按照定作人的要求辦理，并承擔(dān)因逾期交付而產(chǎn)生的責(zé)任。

　　第十三條定作人的違約責(zé)任

　　一、如果在合同履行過程中，雙方協(xié)商并一致同意對定制物進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等方面的中途變更，變更方應(yīng)當(dāng)賠償對方承包方因此所造成的損失。

　　二、中途終止合同時(shí)，如果是由于承攬人提供原材料的原因，承攬人需要支付給未履行部分價(jià)款總額的違約金，在10%至30%之間；如果不是由承攬人提供材料的原因，那么承攬人需要支付給未履行酬金總額的違約金，在20%至60%之間。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；

　　五、逾期未按合同規(guī)定日期付款的一方，應(yīng)當(dāng)向另一方支付違約金。根據(jù)中國人民銀行相關(guān)規(guī)定，延期付款的違約金計(jì)算方式為：以待支付金額為基準(zhǔn)，每逾期一天，違約金為待支付金額的1%。請注意，以上所提供的修改是基于原始內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，旨在保留原意并確保與中文用法和表達(dá)習(xí)慣相符。

　　六、無理由拒絕接收定制商品，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，包括賠償承包人的經(jīng)濟(jì)損失和運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本協(xié)議自______年_____月____日起開始生效，并在履行完畢后失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意更改或解除合同。如果合同有尚未明確的事項(xiàng)，必須由雙方共同商議并制定補(bǔ)充條款，這些補(bǔ)充條款與本合同具有相同的法律效力。

　　本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交付給_____（如經(jīng)過公證或鑒證，則應(yīng)送交相關(guān)機(jī)構(gòu)）各留存一份。

　　定作人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　____________年_______月_____日

委托加工承攬合同11

　　地址：_____

　　電話：_____

　　傳真：_____

　　NO：_____

　　委托方：_____

　　公司簽訂地點(diǎn)：_____

　　受托方：_____

　　簽訂時(shí)間：_____

　　標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款：_____

　　驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗(yàn)收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單（包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等），特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告（隨貨同行或提前送達(dá)）。

　　結(jié)算方式：委托方支付_____%預(yù)付款，收到貨驗(yàn)收合格入庫后再支付_____%，余_____%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過_____天下單，如未下單即付清上筆合同_____%尾款。

　　包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。

　�。ń唬┨嶝浄绞郊暗攸c(diǎn)：委托方廠房內(nèi)。

　　運(yùn)輸方式及到站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。

　　交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　保密條款：雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。

　　本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：_____

　　公司受托方：_____

　　法人代表：_____

　　委托代表：_____

　　傳真：_____

　　電話：_____

　　開戶銀行：_____

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

委托加工承攬合同12

　　定作方：

　　地址：電話：

　　承攬方：

　　地址：電話：履約地：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點(diǎn)：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構(gòu)件共計(jì) / 件，含鋼量約計(jì) 噸，材質(zhì)為；

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。

　　第三條：合同價(jià)格及付款方式

　　3.1合同單價(jià)：

　　主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì) 噸；系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì) 噸；

　　3.2合同總價(jià)：共約計(jì) 元，大寫人民幣約計(jì) 。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥元(合同總價(jià)的 %)，定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起，本合同生效；

　　3.4若定作方一次性提貨時(shí)，必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨；若定作方分批提貨時(shí)，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨；當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí)，執(zhí)行補(bǔ)充條款；

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算；

　　3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

　　第四條：質(zhì)量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作；

　　4.2承攬方將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工生產(chǎn)，確保所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合相應(yīng)要求，并滿足《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81-20xx)的規(guī)定。

　　4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為，中間漆為 ,面漆為，漆膜總厚度 μm；

　　4.4所用油漆全部由提供。

　　第五條：驗(yàn)收、結(jié)算方式

　　5.1驗(yàn)收方式：由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨。

　　5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件的結(jié)算重量將根據(jù)承攬方所提供的加工詳圖上標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量進(jìn)行實(shí)際結(jié)算。雙方約定在發(fā)貨完成后的5天內(nèi)進(jìn)行結(jié)算和審核，并由雙方簽章確認(rèn)。在審核結(jié)算時(shí)，承攬方將提供構(gòu)件加工地的結(jié)算資料。

　　5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的.鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計(jì)算)審核完畢，并給出結(jié)算意見；如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后。

　　第六條：運(yùn)輸方式

　　6.1 負(fù)責(zé)本合同加工鋼構(gòu)件的運(yùn)輸；

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認(rèn)可；

　　7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí)，必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān)；

　　7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí)，設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算；

　　7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突，以合同條款為準(zhǔn)。

　　7.5由于在繪制方圖紙時(shí)未能及時(shí)解決細(xì)節(jié)問題，導(dǎo)致延誤了一些時(shí)間。鑒于此情況，交貨期將會(huì)順延相應(yīng)的時(shí)間。

　　第八條：加工時(shí)間

　　8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢；

　　8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過程中遇到不可抗力時(shí)，合同工期順延。

　　第九條：違約責(zé)任

　　9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失；

　　9.2定作方中途廢止合同，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的%(10%—30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的。

　　9.3根據(jù)合同規(guī)定，如果定作方未按時(shí)提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同，除非交付定作物的日期順延，定作方還應(yīng)該向承攬方支付停工待料期間的損失費(fèi)用。

　　注意：

　　1. 根據(jù)中文回答后的修改結(jié)果，請核對并確認(rèn)修改是否滿足您的要求；

　　2. 請注意保留修改后內(nèi)容的完整性，以避免信息丟失。

　　9.4如果定作方超過合同約定的領(lǐng)取期限，應(yīng)按每超期一天支付給承攬方違約金，金額為定作物總價(jià)的1.5‰。此外，定作方還需承擔(dān)實(shí)際支付的保管和保養(yǎng)費(fèi)用。如果定作方在領(lǐng)取期限過后六個(gè)月仍未領(lǐng)取定作物，承攬方有權(quán)將其變賣。所得價(jià)款扣除報(bào)酬、保管和保養(yǎng)費(fèi)后將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報(bào)酬、保管和保養(yǎng)費(fèi)用，定作方還需補(bǔ)償差額。

　　9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品，承攬方因此遭受損失及運(yùn)輸部門受到罰款，應(yīng)該要求定作方進(jìn)行賠償。

　　9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行；

　　10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

委托加工承攬合同13

　　委托方：____________________(以下簡稱甲方)

　　加工方：____________________(以下簡稱乙方)

　　依據(jù)《工程建設(shè)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方與乙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內(nèi)容

　　本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作（包括拋丸除銹，涂刷紅丹防銹底漆一遍）。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。

　　四、加工量、單價(jià)及總金額

　　1、以上價(jià)格均為《稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場價(jià)格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。

　　4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。

　　五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。

　　六、結(jié)算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、在乙方生產(chǎn)和制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方可以在付款提貨的情況下，但是甲方累計(jì)提取的貨物的價(jià)款不能超過已經(jīng)實(shí)際支付的`貨款（不包括定金）的數(shù)額。在甲方最后一次提貨之前，雙方需要進(jìn)行結(jié)算。貨款必須全部付清，乙方財(cái)務(wù)部門必須收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，才能安排發(fā)貨。

　　3、當(dāng)甲方在現(xiàn)場進(jìn)行安裝時(shí)，若發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量相關(guān)的問題，應(yīng)立即通知乙方，并要求其在12小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場解決該問題。

　　七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算；市場價(jià)格下跌的，按照下

　　乙方責(zé)任

　　1、甲方委托乙方負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作任務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循甲方提供的施工圖紙所規(guī)定的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量要求以及包裝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并且需要進(jìn)行自我檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)度的符合要求。一旦完成加工任務(wù)，乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供采購的鋼材的材質(zhì)證明、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明等技術(shù)資料四份。（注：不包括帶有MA章的探傷報(bào)告以及第三方材料復(fù)檢費(fèi)）。

　　4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃，_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。

　　八、質(zhì)量驗(yàn)收

　　1、雙方在鋼構(gòu)件出廠前都必須進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。經(jīng)過復(fù)檢合格的產(chǎn)品，如果在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方將承擔(dān)責(zé)任；而由乙方加工的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，則乙方需負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：乙方發(fā)貨后，若甲方發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)書面向乙方提出異議。乙方收到甲方的書面異議后，將派遣人員到現(xiàn)場進(jìn)行檢查，并與甲方協(xié)商解決。若甲方未能在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議，則視為甲方認(rèn)可乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。

　　注意事項(xiàng)：

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責(zé)任

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責(zé)任

　　雙方在簽署和履行本合同過程中，如得知對方的商業(yè)機(jī)密，必須承擔(dān)保密責(zé)任，不得以任何方式向第三方泄露。保密期限從獲知或應(yīng)當(dāng)獲知該商業(yè)機(jī)密之日起，直至對方公開該商業(yè)機(jī)密之日為止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人及經(jīng)辦人對本合同下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)共同責(zé)任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、當(dāng)本合同發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)積極進(jìn)行協(xié)商解決。若協(xié)商不成，可選擇向乙方所在地人民法院提起訴訟，尋求公正的解決方式。

　　4、本合約經(jīng)雙方簽署并在乙方收到甲方定金后生效，有效期至構(gòu)件交付完畢且貨款全額支付后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

　　甲方：_______________________(蓋章)乙方：_______________________

　　_______年_______月_______日

委托加工承攬合同14

　　定作單位：______________________________

　　_______________項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)

　　承攬單位：______________________________

　　____________________機(jī)械制造有限公司(以下簡稱乙方)

　　甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款

　　一、加工品名：____________________高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

　　二、承攬方式：本項(xiàng)目的承攬方式包括人工、材料、機(jī)械、工期、質(zhì)量、安全等綜合單價(jià)包干，并以完工結(jié)算作為基準(zhǔn)。

　　三、加工單價(jià)：每噸_______________元整人民幣(￥：_______________元人民幣)

　　四、加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定，不會(huì)受市場物價(jià)波動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已經(jīng)包含了加工制作過程中所需的全部加工內(nèi)容及相關(guān)費(fèi)用，范圍內(nèi)不再產(chǎn)生其他費(fèi)用支出。

　　六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計(jì)_______________歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排圖交付；預(yù)組裝前坡口形成，再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　第三條加工材料供應(yīng)與采購

　　一、甲方將負(fù)責(zé)供應(yīng)本加工構(gòu)件所需的工程鋼材，并將其送至乙方指定地點(diǎn)。乙方需要派專人向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù)，限定領(lǐng)取甲方提供的材料數(shù)量。甲方會(huì)對乙方編制的材料預(yù)算進(jìn)行審核并作為供料依據(jù)，其中板材材損率為3%。乙方要按照圖紙要求組織排套材下料，下料前必須經(jīng)過甲方確認(rèn)。如果超出供應(yīng)的材料量，甲方會(huì)回收多余材料或從乙方工程款中扣除相應(yīng)費(fèi)用，扣除金額按照市場廢鋼價(jià)計(jì)算；若因?yàn)橐曳皆驅(qū)е骂I(lǐng)取材料超額或浪費(fèi)材料，甲方將從乙方工程款中扣除同期市場價(jià)，并額外加收5%的采管費(fèi)用。

　　二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件所需的所有輔助材料和措施用料將由乙方獨(dú)立采購；采取甲方控制乙方供應(yīng)的方式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。

　　三、乙方在自行采購材料、構(gòu)配件等時(shí)，應(yīng)確保其具備產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件。如果材料、構(gòu)配件沒有合格證書，或未經(jīng)鑒定或試驗(yàn)認(rèn)定為不合格，甲方有權(quán)禁止使用這些材料和構(gòu)配件。乙方需承擔(dān)由此造成的損失。

　　四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場。

　　五、經(jīng)甲方同意后，乙方可選擇使用代用材料。若乙方因個(gè)人原因選擇使用代用材料，則應(yīng)由乙方自行承擔(dān)所產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收

　　一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改方案、轉(zhuǎn)化圖紙、變更通知、施工說明書及相關(guān)技術(shù)資料，我方將遵循國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》以及其他與工程質(zhì)量相關(guān)的規(guī)定，確保本加工構(gòu)件的`質(zhì)量。

　　二、質(zhì)量等級：一次驗(yàn)收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術(shù)資料：甲方提供一套加工圖紙和相關(guān)加工技術(shù)說明資料，并在交付后收回，乙方不得保留任何技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按照甲方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行記錄整理，格式需采用甲方提供的表格格式。

　　五、在加工完成和預(yù)組裝后，根據(jù)國家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收交付。乙方應(yīng)提供必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明，并通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，辦理交付手續(xù)。在出廠時(shí)，必須按照甲方的標(biāo)準(zhǔn)要求整理好加工的技術(shù)資料，并交給甲方一份。

　　六、乙方必須按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料和甲方的要求嚴(yán)格組織加工工作，并隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)。如果加工質(zhì)量無法達(dá)到要求，乙方必須無償進(jìn)行返工或修理，直至符合質(zhì)量要求才能出廠。同時(shí)，乙方必須承擔(dān)由于自身原因?qū)е碌姆倒せ蛐薷乃a(chǎn)生的費(fèi)用。如果加工構(gòu)件質(zhì)量低劣且無法修復(fù)，乙方必須賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　七、經(jīng)過甲方監(jiān)造人員的質(zhì)量檢查、監(jiān)督和驗(yàn)收手續(xù)辦理，確認(rèn)并認(rèn)可乙方工序的質(zhì)量。然而，甲方監(jiān)造人員的簽字驗(yàn)收并不意味著對乙方加工構(gòu)件的質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任，僅代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可。

　　定作方：____________________

　　__________年________月________日

　　承攬方：____________________

　　__________年________月________日

委托加工承攬合同15

　　委托方：(甲方)________________________

　　承攬方：(乙方)________________________

　　1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價(jià)格、交貨期：________________________

　　2、乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的'圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工，確保加工件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在加工過程和運(yùn)輸中，允許出現(xiàn)少量損壞，但損壞的零件必須歸還給甲方，損壞比例不得超過千分之幾。

　　3、原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4、交貨方式：乙方將承擔(dān)往返運(yùn)輸?shù)呢?zé)任，并自行承擔(dān)相關(guān)運(yùn)費(fèi)。

　　5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：加工完成后，由甲方按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　6、結(jié)算方式：通過銀行托收。

　　7、違約責(zé)任：甲方委托乙方加工，乙方應(yīng)按約定時(shí)間完成加工任務(wù)；若逾期完成，乙方須承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，罰金標(biāo)準(zhǔn)為每天加工產(chǎn)品總值的千分之一。若甲方未按時(shí)交付加工物品給乙方，導(dǎo)致乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失進(jìn)行賠償。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　法定代表人：________________________

　　地址：________________________

　　銀行帳號：________________________

　　____________年____________月____________日

【委托加工承攬合同】相關(guān)文章：

承攬加工合同12-05